Centrale des marchés
La présente consultation porte sur les travaux de création d'un plateau technique d'endoscopie au Centre Hospitalier de Haguenau La présente consultation porte sur les travaux de création d'un plateau technique d'endoscopie au Centre Hospitalier de Haguenau adresse : 64 avenue du Professeur René Leriche cp : 67500 vill...
HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG 67500Haguenau celluledesmarches@ch-haguenau.fr 03 88 06 30 46
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

La présente consultation porte sur les travaux de création d'un plateau technique d'endoscopie au Centre Hospitalier de Haguenau

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4734015

Date de clôture estimée : 20/09/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (15/07/19)
19-109925
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 67
Annonce No 19-109925
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG.
 Correspondant :  Marchés Cellule des, 64 avenue du Professeur René Leriche 67500 Haguenau, tél. : 03-88-06-34-94, télécopieur : 03-88-06-30-46, courriel : celluledesmarches@ch-haguenau.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr/.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Santé.

Objet du marché : la présente consultation porte sur les travaux de création d'un plateau technique d'endoscopie au Centre Hospitalier de Haguenau.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45215100.
Lieu d'exécution : haguenau, 67500 Haguenau.
Code NUTS : -FRF11.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

la présente consultation, passée en application de l'article R 2123-1 du Code de la Commande Publique, porte sur la réalisation de travaux de création d'un plateau technique d'endoscopie au Centre Hospitalier de Haguenau.
La consultation est composée de 12 lots répartis comme suit :
Lot no1 - gros œuvre
lot no2 - charpente bois
lot no3 - bardage
Lot no4 - etanchéité
Lot no5 - menuiserie ALU Métallerie
Lot no6 - cloison - plâtrerie - faux plafond
lot no7 - peinture
Lot no8 - sols souples
lot no9 - menuiseries intérieures
lot no10 - fluides médicaux
lot no11 - chauffage - ventilation - plomberie sanitaire
lot no12 - courant fort - courant faible - ssi
Le lot no 01 - gros œuvre est composé de la prestation supplémentaire éventuelle obligatoire (Pseo) suivante :
- pse 1 : Dépose panneau amianté
le lot no 09 - menuiseries Intérieures est composé des prestations supplémentaires éventuelles obligatoires (Pseo) suivantes :
- pse 1 : Fourniture et pose de plan de travail
- pSE 2 : Fourniture et pose de paillasse sèche
- pSE 3 : Fourniture et pose de meuble bas
- pSE 4 : Fourniture et pose de meuble haut
Le lot no11 - chauffage - ventilation - plomberie sanitaire est composé de la prestation supplémentaire éventuelle obligatoire (Pseo) suivante :
- pse 1 : Programmation automates / Gestion Technique Centralisée (Gtc)
Le lot no 12 Courant fort - courant faible - sSI est composé des prestations supplémentaires éventuelles obligatoires (Pseo) suivantes :
- pse 1 : Programmation Wago et PC vue
- pSE 2 : Fourniture et pose d'horloges complémentaires.
conformément aux dispositions de l'article R 2151-10 du Code de la Commande Publique, les candidats sont autorisés à présenter des variantes à condition que les caractéristiques techniques et architecturales de l'ouvrage stipulées au C.C.T.P. Soient respectées
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : il s'agit d'un marché global et forfaitaire qui prendra effet à compter de sa date de notification et arrivera à échéance à l'issue de la fin de la période de garantie de parfait achèvement.
le délai prévisionnel d'exécution est de 14 mois à compter de la notification du marché. Ce délai comprend la préparation du chantier et les délais de réalisation.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 14 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5,00 % sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.
cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. Il ne sera pas accepté de caution bancaire ou de caution personnelle et solidaire en remplacement de la retenue de garantie.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) : 
     - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - valeur technique : moyens humains et techniques affectés aux travaux (sur 5); références de travaux similaires en site occupé (sur 5); moyens mis en œuvre pour participer aux ateliers de travail de préparation comprenant la présence aux réunions de synthèse, la fourniture des plans d'atelier et de chantier (pacs), et l'obtention des visas de la moe (sur 10); participation à l'organisation des travaux : engagement sur les délais proposés pour les différentes tâches et engagement au respect des jalons du planning ; propositions d'amélioration des process de construction et d'optimisation des tâches réalisées sur chantier (sur 10); mesures d'hygiène et mesures concernant les interventions en site occupé (sur 10); qualité des produits et matériaux utilisés (sur 10); organisation de la gestion de fin de chantier et suivi du sav (sur 5); performance en matière de protection de l'environnement (sur 5) : 60 %;
     - prix des prestations : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 20 septembre 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019-74.

Renseignements complémentaires : la visite sur site est obligatoire : les dates de visite sont les suivantes :
- mardi 3 septembre 2019 à 14 heures
- lundi 9 septembre 2019 à 14 heures
point de rendez-vous : accueil du Centre Hospitalier de Haguenau.
Les candidats prendront rendez-vous auprès de M. KIEFFER au 03.88.06.30.78 ou par mail à sec.dtm@ch-haguenau.fr.
conformément à l'article R 2123-5 du Code de la Commande Publique, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas négocier et d'attribuer le marché sur la base des offres initiales. En revanche, s'il met en œuvre une procédure de négociation, il invite par écrit, les candidats dont l'offre a été classée dans les trois premières à l'issue de l'analyse fondée sur les critères ci-dessus à remettre une nouvelle offre sans que celle-ci modifie substantiellement les spécifications techniques indiquées dans le cahier des charges.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 juillet 2019.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Centre Hospitalier de Haguenau.
 Correspondant :  Marchés Cellule des,  64 avenue du Professeur Leriche B.P. 40252,  67504 Haguenau Cedex,  adresse internet : http://www.marches-publics.gouv.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Centre Hospitalier de Haguenau.
 Correspondant :  Marchés Cellule des,  64 avenue du Professeur Leriche B.P. 40252,  67504 Haguenau Cedex,  adresse internet : http://www.marches-publics.gouv.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Centre Hospitalier de Haguenau.
 Correspondant :  Marchés Cellule des,  64 avenue du Professeur Leriche B.P. 40252,  67504 Haguenau Cedex, , tél. : 03-88-06-34-94, , télécopieur : 03-88-06-30-46, , courriel : celluledesmarches@ch-haguenau.fr,  adresse internet : http://www.marches-publics.gouv.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Strasbourg 31 avenue de la Paix 67070 Strasbourg, tél. : 03-88-21-23-23, courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr, télécopieur : 03-88-36-44-66.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : les procédures de recours sont le référé précontractuel avant la signature du contrat (L. 551-1 et s. Du Code de justice administrative), le référé contractuel (L. 551-13 et s. Du Cja), et le recours en annulation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte attaqué ou de la publication de l'avis d'attribution.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. - gros œuvre.
Gros œuvre
C.P.V. - Objet principal : 45262500.
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Cloison, faux plafond, Electricité (travaux), Gros œuvre, Peinture (travaux)

Lot(s) 2. - charpente bois.
Charpente bois
C.P.V. - Objet principal : 45261000.
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Cloison, faux plafond, Electricité (travaux), Gros œuvre, Peinture (travaux)

Lot(s) 3. - bardage.
Bardage
C.P.V. - Objet principal : 45262650.
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Cloison, faux plafond, Electricité (travaux), Gros œuvre, Peinture (travaux)

Lot(s) 4. - etanchéité.
Etanchéité
C.P.V. - Objet principal : 45261420.
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Cloison, faux plafond, Electricité (travaux), Gros œuvre, Peinture (travaux)

Lot(s) 5. - menuiserie alu métallerie.
Menuiserie alu métallerie
C.P.V. - Objet principal : 45420000.
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Cloison, faux plafond, Electricité (travaux), Gros œuvre, Peinture (travaux)

Lot(s) 6. - cloison - plâtrerie - faux plafond.
Cloison - plâtrerie - faux plafond
C.P.V. - Objet principal : 45410000.
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Cloison, faux plafond, Electricité (travaux), Gros œuvre, Peinture (travaux)

Lot(s) 7. - peinture.
Peinture
C.P.V. - Objet principal : 45440000.
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Cloison, faux plafond, Electricité (travaux), Gros œuvre, Peinture (travaux)

Lot(s) 8. - sols souples.
Sols souples
C.P.V. - Objet principal : 45430000.
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Cloison, faux plafond, Electricité (travaux), Gros œuvre, Peinture (travaux)

Lot(s) 9. - menuiseries intérieures.
Menuiseries intérieures
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Cloison, faux plafond, Electricité (travaux), Gros œuvre, Peinture (travaux)

Lot(s) 10. - fluides médicaux.
Fluides médicaux
C.P.V. - Objet principal : 45330000.
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Cloison, faux plafond, Electricité (travaux), Gros œuvre, Peinture (travaux)

Lot(s) 11. - chauffage - ventilation - plomberie sanitaire.
Chauffage - ventilation - plomberie sanitaire
C.P.V. - Objet principal : 45331000.
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Cloison, faux plafond, Electricité (travaux), Gros œuvre, Peinture (travaux)

Lot(s) 12. - courant fort - courant faible - sSI.
Courant fort - courant faible - sSI
C.P.V. - Objet principal : 45311200.
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Cloison, faux plafond, Electricité (travaux), Gros œuvre, Peinture (travaux)
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous