Programme de travaux d'entretien du foyer-logements à Sainte-Gemmes-sur-Loire

Habitat 49
Office public de l'Habitat, 11, rue du Clon, BP 70146, 49001 Angers cedex, tél. 02 41 81 68 00, fax 02.41.81.68.68, retrouvez nos offres de marchés sur notre site : www.habitat49.fr
Programme de travaux d'entretien du foyer-logements à Sainte-Gemmes-sur-Loire
Avis d'appel public à la concurrence
Objet du marché : marché de travaux, programme de travaux d'entretien du foyer-logements à Sainte-Gemmes-sur-Loire (Tr. 0223/0737), résidence des Trois-Moulins, 11, rue de la Fragonelle.
Maître d'oeuvre : Habitat 49, 11, rue du Clon, BP 70146, 49001 Angers cedex, 02 41 81 68 00 .
Procédure de passation : procédure adaptée, (art. 28 du Code des marchés publics).
Lot 01 : menuiseries.
Lot 02 : électricité.
Lot 03 : peinture.
Modalités d'attribution : suivant critères de jugement des offres fixés au règlement de consultation.
Délai d'exécution : 3 mois compris congés payés et intempéries à partir de l'ordre de service général.
Date probable de démarrage du chantier : novembre 2008.
Documents à produire obligatoirement pour la recevabilité des offres : (conformément aux articles 44 et 45 du Code des marchés publics).
_ pièces listées dans le règlement de consultation et à produire obligatoirement.
Date limite de réception des offres au siège de l'office : le 25 septembre 2008 avant 16 h.
Modalité d'obtention du dossier :
_ retiré auprès de : Grafiburo, 28-30, boulevard Gaston-Birgé, 49000 Angers, tél. 02 41 44 41 41, fax 02.41.66.24.70.
_ commandé via le site : www.appels-offre.net
Date d'envoi de l'avis à la publication : 2 septembre 2008.