Programme de réhabilitation de 1 + 6 logements à Vern-d'Anjou

Habitat 49
Office public de l'Habitat 11, rue du Clon, BP 70146, 49001 Angers cedex, tél. 02 41 81 68 00, Fax 02.41.81.68.68, retrouvez nos offres de marchés sur notre site : http://www.habitat49.fr
Programme de réhabilitation de 1 + 6 logements à Vern-d'Anjou
Avis d'appel public à la concurrence
2 e consultation (lot 10)

Objet du marché : marché de travaux, programme de réhabilitation de 1 + 6 logements à Vern-d'Anjou, rue du Commerce. T.1346 : 1 T1Bis, 4 T II, 1 T III, T.1380 : 1 TV.
Maître d'oeuvre : cabinet Berthelot-Crespy, 17, rue de la Madeleine, BP 70725, 49007 Angers cedex 01, tél. 02 41 88 82 23.
Procédure de passation : procédure adaptée (art. 28 du Code des marchés publics).
Lot 10 : peinture, revêtements de sols collés.
Modalités d'attribution : suivant critères de jugement des offres fixés au règlement de consultation.
Délai d'exécution : 9 mois non compris congés payés et intempéries à partir de l'ordre de service général.
Date probable de démarrage du chantier : octobre 2008.
Documents à produire obligatoirement pour la recevabilité des offres (conformément aux articles 44 et 45 du Code des marchés publics) : pièces listées dans le règlement de consultation et à produire obligatoirement.
Date limite de réception des offres au siège de l'office : le 10 octobre 2008 avant 16 h.
Modalité d'obtention du dossier :
_ Retiré auprès de : Grafiburo, 28-30, boulevard Gaston-Birgé, 49000 Angers, tél. 02 41 44 41 41, fax 02.41.66.24.70.
_ Commandé via le site : http://www.appels-offre.net.
Date d'envoi de l'avis à la publication : le 17 septembre 2008.