Centrale des marchés
sécurisation des halls d'entrée, Le Landreau à Orvault, Kervaquet au Croisic Habitat 44 Sécurisation des halls d'entrée, Le Landreau à Orvault, Kervaquet au Croisic Avis d'appel public à la concurrence Marché de travaux d'exécution Identification de l'organisme q...
Habitat 44 44000Nantes
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Sécurisation des halls d'entrée, Le Landreau à Orvault, Kervaquet au Croisic

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 13301

Date de clôture estimée : 16/02/12
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (31/01/12)
Habitat 44
Sécurisation des halls d'entrée, Le Landreau à Orvault, Kervaquet au Croisic
Avis d'appel public à la concurrence
Marché de travaux d'exécution

Identification de l'organisme qui passe le marché : établissement public territorial.
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Habitat 44, OPH, Jean Baptiste Combrisson, 3, boulevard Alexandre-Millerand, BP 50432, 44204 Nantes cedex 02.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale activité du pouvoir adjudicateur : logement et développement collectif.
Objet du marché : sécurisation des halls d'entrée, Le Landreau à Orvault, Kervaquet au Croisic.
Caractéristiques principales :
Variantes : pas de variante.
Nature et étendue : marché ordinaire séparé.
Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois.
Marché divisé en lots : possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots.
Lot 01a : description : serrurerie, Orvault «Le Landreau».
Lot 01b : description : serrurerie, Le Croisic «Kervaquet».
Lot 02a : description : électricité, Orvault «Le Landreau».
Lot 02b : description : électricité, Le Croisic «Kervaquet».
Conditions relatives au marché :
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande ou à une caution personnelle et solidaire.
Modalités de financement :
Caractéristiques des prix : prix global forfaitaire.
Modalités de variation des prix : fermes actualisables.
Modalités de règlement des comptes : selon les modalités du CCAG-Travaux. Le délai global de paiement est de 30 jours.
Modalités de financements : ressources propres.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint avec mandataire solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.
Autres conditions : des options sont définies au cahier des charges.
Conditions de participation :
Forme juridique :
_ copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
_ déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 8, ordonnance no 2005-649.
Capacité économique et financière : assurance pour les risques professionnels.
Capacité technique : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
Prix des prestations : 60 %.
Valeur technique appréciée selon l'annexe à l'acte d'engagement : 40 %.
Procédures :
Mode de passation : marché en application de l'article 10 du décret no 2005-1742 et de l'ordonnance no 2005-649.
Conditions de délai :
Date limite de réception des offres : le 16 février 2012, à 12 h.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours.
Autres renseignements :
Référence du marché : 12TRAV02.
Renseignements complémentaires : les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé ou transmises par voie dématérialisée sur le site http://habitat44.marcoweb.fr
Informations complémentaires :
Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires : documents non payants.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 janvier 2012.
Adresses complémentaires :
Renseignements d'ordre administratif et technique : Habitat 44, OPH, 3, boulevard Alexandre-Millerand, BP 50432, 44204 Nantes cedex 02.
Ordre administratif : service juridique et contentieux, tél. 02 40 12 71 25 .
Ordre technique : Régis David, tél. 02 40 12 71 43.
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus : Espace Repro, 37, rue de Pré-Gauchet, 44000 Nantes, tél. 02 51 72 07 20, fax 02.40.20.48.66, URL : http://habitat44.marcoweb.fr
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes peuvent être envoyées : Habitat 44, OPH, 3, boulevard Alexandre-Millerand, BP 50432, 44204 Nantes cedex 02, URL : http://habitat44.marcoweb.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'Ile-Gloriette, 44000 Nantes, tél. 02 40 99 46 00, fax 02.40.99.46.58, URL : http://www.ta-nantes.juradm.fr
Service d'introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'Ile-Gloriette, 44000 Nantes.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous