Centrale des marchés
Marché de travaux pour l'extension de la salle de restauration au lycée des Métiers de la Mer de Gujan Mestras - Opération nº 9356B003 - Marché nº 2017B000T02322 Marché de travaux pour l'extension de la salle de restauration au lycée des Métiers de la Mer de Gujan Mestras - Opération nº 9356B003 - Marché nº 2017B000T02322 ville : Bordeaux cedex fax : 0...
Région Nouvelle Aquitaine 33001Bordeaux cedex 05 56 98 21 04
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux pour l'extension de la salle de restauration au lycée des Métiers de la Mer de Gujan Mestras - Opération nº 9356B003 - Marché nº 2017B000T02322

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 2799500

Date de clôture estimée : 01/06/17
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (03/05/17)
17-61670
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 33
Annonce No 17-61670
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Région Nouvelle Aquitaine.
 Correspondant : M. De la Region Nouvelle Aquitaine le président, Region Nouvelle Aquitaine, Mandataire : BMA, b.m.a: 38, Rue de Cursol - cS 80010 33001 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-99-31-99, télécopieur : 05-56-98-21-04.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://demat-ampa.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale.

Objet du marché : marché de travaux pour l'extension de la salle de restauration au lycée des Métiers de la Mer de Gujan Mestras - opération nº 9356b003 - marché nº 2017b000t02322.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45000000.
Lieu d'exécution : 29 rue de la Barbotière, 33470 Gujan Mestras.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

marché de travaux passé en application de l'article 27 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016.
Marché dévolu en 4 lots séparés : Lot 1 : "Gros œuvre" ; Lot 2 : "Menuiseries extérieures" ; Lot 3 : "Second œuvre" et Lot 4 : "Electricité chauffage Ssi".
A titre indicatif, période prévisionnelle d'engagement des travaux objet de la présente consultation: juin 2017 avec exécution des travaux durant les congés scolaires conformément au planning.
Délai prévisionnel d'exécution des travaux : 3 mois (y compris la période de préparation de 1 mois).
pas de variantes libres ou exigées (anciennement prestations supplémentaires éventuelles, solutions alternatives ou option technique)
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché de travaux pour l'extension de la salle de restauration au lycée des Métiers de la Mer de Gujan Mestras - opération nº 9356b003 - marché nº 2017b000t02322.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : réalisation de prestations similaires : Les prestations, objet de la présente consultation, pourront donner lieu, avec l'attributaire du présent contrat, à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5% du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des modifications en cours d'exécution) sera constituée. Elle sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande dans les conditions prévues par les pièces du marché.
il ne sera par contre pas accepté de caution personnelle et solidaire.
la période de garantie de parfait achèvement est de 12 mois à compter de la réception des travaux (sous réserve de prolongation conformément au CCAG travaux).
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : budget régional. Le paiement s'effectue par virement dans un délai global de 30 jours à compter de la réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
possibilité de percevoir une avance forfaitaire dans les conditions prévues par les pièces du marché.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le maître d'ouvrage impose au groupement d'être solidaire à l'attribution du marché afin:
- de palier à d'éventuelles défaillances d'entreprises co-traitantes et retarder ainsi le chantier et les autres lots le cas échéant
- de pouvoir assurer au maître d'ouvrage la bonne exécution des travaux
en cas de groupement, chaque co-traitant devra avoir la capacité juridique, technique et financière d'assurer l'exécution du marché en cas de défaillance d'un des membres du groupement et disposer des assurances professionnelles correspondantes.
il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
- en qualité de membres de plusieurs groupements.
- un même opérateur ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché public.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : conformément à l'article 55 du décret nº2016-360 du 25 mars 2016, les candidatures seront jugées sur les capacités techniques et professionnelles, économiques et financières des candidats.
en cas de groupement, l'appréciation des capacités s'effectuera de manière globale.
Situation juridique - références requises : la lettre de candidature (utiliser le modèle de Dc1 joint au dossier de consultation) incluant l'habilitation du mandataire par ses cotraitants en cas de groupement momentané d'entreprises ; incluant la déclaration sur l'honneur dûment datée et signée par le ou les candidats
le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente (présenter le pouvoir en annexe : extrait K.Bis ...)
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance nº2015-899 du 23 juillet 2015 (ou cf. Dc1 - page 3: dûment datée et signée avec le cachet de la société).
Capacité économique et financière - références requises : déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature
La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate.
en l'absence de références, le candidat est appelé à fournir tout élément de nature à justifier ses capacités à réaliser les travaux faisant l'objet du marché.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre;
     - Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) : 
     - Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
     - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus;
     - Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays;
     - Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous (par ordre de priorité décroissant).
     - prix : 70 points;
     - valeur technique (qualité de la dpgf, fiches des principaux matériaux / produits, qualité du mémoire technique) : 30 points.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 1.e.r juin 2017, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2017B000T02322.

Renseignements complémentaires : les entreprises désirant se rendre sur le site devront prendre rendez-vous avec l'établissement auprès de M. PAIRIS Tél : 05.56.22.39.50.
nb : Aucune question ne devra être posée lors de cette visite. Si l'entreprise a des questions, elle adressera une demande écrite à https://demat-ampa.fr.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier par écrit, à l'issue de l'analyse des offres, avec les candidats, dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique. La négociation ne pourra porter que sur des éléments en lien avec les critères de sélection des offres. Le pouvoir adjudicateur se réserve également le droit d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans recourir à la négociation.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation est disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante : http://demat-ampa.fr. Référence de la consultation 2017b000t02322.
nb : En cas de retrait anonyme du dossier de consultation sur la plate-forme de dématérialisation, le candidat est averti qu'il n'aura pas accès aux différentes correspondances, et notamment à la publication des questions/réponses ou encore à la modification du dossier de consultation en cours de marché. Ces correspondances seront adressées uniquement aux candidats identifiés.
aucune demande d'envoi du dossier sur support papier, physique électronique n'est autorisée.
Date limite d'obtention : 1.e.r juin 2017, à 12 heures.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
sous format électronique à l'adresse suivante : https://demat-ampa.fr ; Pour toute difficulté rencontrée lors du dépôt électronique de l'offre sur la plate forme de dématérialisation des marchés publics d'aquitaine veuillez contacter l'assistance téléphonique ouverte de 9 heures à 19 heures les jours ouvrés au 01.76.64.74.02.
sous format papier remis contre récépissé ou, s'il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal. Cette enveloppe portera la mention "Offre pour marché de travaux pour l'extension de la salle de restauration au lycée des Métiers de la Mer de Gujan Mestras Opération n 9356b003 - marché n 2017b000t02322. Lot n ... - Ne pas ouvrir".

Date d'envoi du présent avis à la publication : 3 mai 2017.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine.
 14 Rue François de Sourdis Unité marchés publics - porte 207,  33077 Bordeaux Cedex,  adresse internet : http://demat-ampa.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, mandataire: B.M.A.
 b.m.a: 38, Rue de Cursol - cs80010,  33001 Bordeaux Cedex, , tél. : 05-56-99-31-99,  adresse internet : http://demat-ampa.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, mandataire: B.M.A.
 b.m.a: 38, Rue de Cursol - cs80010,  33001 Bordeaux Cedex, , tél. : 05-56-99-31-99,  adresse internet : http://demat-ampa.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Bordeaux 9 rue Tastet - cS 21490 33063 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-99-38-00, courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr, télécopieur : 05-56-24-39-03 adresse internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr.

Organe chargé des procédures de médiation : CCIRA de Bordeaux Comité consultatif inter régional de règlement amiable des litiges 103 bis rue Belleville - B.P. 952 33063 Bordeaux Cedex, tél. : 05-57-01-97-51.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Bordeaux 9 rue Tastet - cS 21490 33063 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-99-38-00, courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr, télécopieur : 05-56-24-39-03 adresse internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. - gros œuvre.
Gros œuvre
C.P.V. - Objet principal : 45223220.

Lot(s) 2. - menuiseries extérieures.
Menuiseries extérieures
C.P.V. - Objet principal : 45421000.

Lot(s) 3. - second œuvre.
Second œuvre
C.P.V. - Objet principal : 45432110
Objets supplémentaires : 45410000
45442110.

Lot(s) 4. - electricité chauffage SSI.
Electricité chauffage SSI
C.P.V. - Objet principal : 45315000.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous