Centrale des marchés
Réhabilitation et modifications des postes de refoulement de Locmaria et Port Lay à Groix Réhabilitation et modifications des postes de refoulement de Locmaria et Port Lay à Groix mel : commande-publique@agglo-lorient.fr ville : Lorient cedex cp : 56314 url : http://www.lorient...
Lorient Agglomération 56314Lorient cedex commande-publique@agglo-lorient.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Réhabilitation et modifications des postes de refoulement de Locmaria et Port Lay à Groix

Marché public ou privé
Référence du marché : 5945478

Date de clôture estimée : 12/04/21
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (12/03/21)
21-33476
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 56
Annonce No 21-33476
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Lorient Agglomération.
 Correspondant : M. Loher Fabrice, le président, esplanade du Péristyle CS 20001 56314 Lorient Cedex, tél. : 02-90-74-71-95, courriel : Commande-publique@agglo-lorient.fr adresse internet : http://www.lorient-agglo.bzh.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://marches.megalis.bretagne.bzh.
Principale(s) Activité(s) de l'entité adjucatrice : Eau.

Objet du marché : réhabilitation et modifications des postes de refoulement de Locmaria et Port Lay à Groix.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45232410.
Lieu d'exécution : locmaria et Port Lay, 56590 Groix.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

travaux de réhabilitation et des modifications des postes de refoulement de Locmaria et Port Lay à Groix
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les travaux de réhabilitation et les modifications des postes de refoulement de Locmaria et Port Lay à Groix consistent notamment en :
- la mise en place de la signalisation, en particulier de séparateurs et réalisation de voirie provisoire, balisage de l'ensemble des travaux,
- la découpe des enrobés,
- le terrassement
- l'évacuation des déblais en centre de stockage de classe 3,
- la fourniture et la pose de postes de relèvements, ou la réhabilitation de postes existants,
- la fourniture et la pose de canalisations d'assainissement et leurs accessoires,
- le remblaiement (suivant prescriptions du gestionnaire de voirie),
- les essais d'étanchéité, les essais de pompage,
- les raccordements au réseau existant,
- le scellement et la mise à niveau de tampons de regards,
- la réfection définitive de la tranchées en enrobés avec joints ou reprises des espaces verts.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r octobre 2021.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 3 % (t.t.c.) sera exercée sur les acomptes. Elle peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : ressources propres de Lorient Agglomération.
Le délai de paiement est de 30 jours.
Une avance peut être accordée au titulaire suivant les dispositions indiquées au CCAP.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : au choix, groupement conjoint (avec mandataire solidaire) ou solidaire.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
les documents à produire sont listés dans le règlement de consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - valeur technique appréciée au regard du mémoire technique : 60 %;
     - prix apprécié au vu du montant du dqe : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 12 avril 2021, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 21045.

Renseignements complémentaires : les opérateurs économiques doivent déposer leur offre par voie électronique sur le profil acheteur de Lorient agglomération.
La durée prévisionnelle du marché est de 24 mois à compter de la date de notification du marché.
Le délai d'exécution est de 3 mois, non comprise la période de préparation de chantier qui sera d'un mois et demi, par dérogation à l'article 28.1 du Ccag-Travaux, à compter de la date de l'ordre de service correspondant.
date prévisionnelle de démarrage des travaux : octobre 2021.
Les variantes ne sont pas autorisées.
il est prévu une visite sur site obligatoire dont les conditions sont détaillées au règlement de consultation.
détail des sous-critères de la valeur technique :
- reconnaissance du site, reportage photographique et détails sur les contraintes 15 %
- méthodologie mise en place 25 %
- dispositions prises pour assurer la continuité de service et l'information des riverains 20%
- fourniture des schémas, notes et fiches techniques et diverses justifications 30%
- pertinence et cohérence du planning général détaillé de l'opération 10 %.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 mars 2021.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Lorient Agglomération.
 adresse internet : https://marches.megalis.bretagne.bzh/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=147234&orgAcronyme=a2e.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Lorient Agglomération.
 adresse internet : https://marches.megalis.bretagne.bzh/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=147234&orgAcronyme=a2e.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Lorient Agglomération.
 adresse internet : https://marches.megalis.bretagne.bzh/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=147234&orgAcronyme=a2e.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes 3 contour de la Motte 35044 Rennes Cedex, tél. : 02-23-21-28-28, courriel : Greffe.tarennes@juradm.fr.

Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal Administratif de Rennes 3 contour de la Motte 35044 Rennes Cedex, tél. : 02-23-21-28-28, courriel : Greffe.tarennes@juradm.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rennes 3 contour de la Motte 35044 Rennes Cedex, tél. : 02-23-21-28-28, courriel : Greffe.tarennes@juradm.fr.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous