Centrale des marchés
Fourniture, livraison et installation de divers vestiaires et casiers "aérés" pour le groupement de collecte d'Eybens Fourniture, livraison et installation de divers vestiaires et casiers "aérés" pour le groupement de collecte d'Eybens fourniture, livraison et installation de divers vestiaires et casiers "aérés" p...
GRENOBLE ALPES METROPOLE 38031Grenoble
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Fourniture, livraison et installation de divers vestiaires et casiers "aérés" pour le groupement de collecte d'Eybens

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 220421

Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (17/09/12)
12-181677
Avis de marché
Département de publication : 38
Annonce No 12-181677
Fournitures- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GRENOBLE ALPES METROPOLE.
 Correspondant : M. le président, le Forum 3, rue Malakoff Cedex 01 38031 Grenoble, adresse internet : http://www.lametro.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://lametro.marcoweb.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : fourniture, livraison et installation de divers vestiaires et casiers "aérés" pour le groupement de collecte d'eybens.
Lieu de livraison : eybens.

Caractéristiques principales : 
en raison de l'installation du centre technique intercommunal à Eybens pour la Direction de la Collecte et du Traitement des Déchets, Grenoble Alpes Métropole souhaite acheter et installer des vestiaires pour les besoins de son personnel. A cet effet, le présent marché doit permettre la fourniture, la livraison et l'installation de : - 94 vestiaires avec socle blanc, - 94 vestiaires " aérés " grillagés, - 47 casiers doubles pour le "propre/sale". Marché unique ordinaire

Durée du marché ou délai d'exécution : 2 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 15 novembre 2012.
le marché débutera à compter de la notification du contrat. Les prestations (livraison et installation sur site) doivent etre réalisées dans un délai maximum de 6 semaines, en sachant que les candidats sont fortement invités à proposer un délai contractuel moindre à l'acte d'engagement. La durée du marché est de 2 mois
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : articles 86 à 111 du Code des marchés publics français. Caractéristiques des prix : Prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix : Ferme. Modalité de règlement des comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-F.C.S. Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements : Budget Grenoble Alpes Métropole.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint avec mandataire solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : - en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; - en qualité de membres de plusieurs groupements.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; Lettre de candidature (Dc1) ; Déclaration du candidat (Dc2) Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP ; Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat (Dc5 ou forme libre) ; Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (forme libre ou mention au sein du Dc2) Liste des principales fournitures effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ; Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de meme nature.

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - valeur technique : 45 %;
     - prix des prestations : 40 %;
     - délai de livraison : 15 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 2 octobre 2012, à 11 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 12PA050S.

Renseignements complémentaires : dossier de consultation gratuit téléchargeable à l'adresse du profil d'acheteur. La transmission des plis par voie électronique n'est pas autorisée pour cette consultation. Conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique. Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées contre récépissé. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble 2 place de Verdun B.P. 1135, 38022 Grenoble Cedex, tél. : 04-76-42-90-00, courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr, télécopieur : 04-76-42-22-69. Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : recours possible devant le tribunal administratif en application des articles L.551-1 à L.551-12 (référé pré-contractuel) avant la signature, et L.551-13 (recours contractuel) du code de justice administratif dans les délais prévus à l'article R.551-7 du code de justice administratif. Dans un délai dedeux mois à compter de la notification du marché, un recours gracieux peut etre déposé par écrit devant le président de la collectivité, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux. En outre, un recours de pleine juridiction est ouvert aux concurrents évincés, et peut etre exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. Enfin, un recours contre une décision administrative prévu aux articles R.421-1 à R.421-7 du CJA, peut etre exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 septembre 2012.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : GRENOBLE ALPES METROPOLE Accueil (DAJ/Marchés publics).
 le Forum - 3, rue Malakoff Cedex 01 38031 Grenoble.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : GRENOBLE ALPES METROPOLE DGD aux ressources et aux moyens Service des moyens généraux.
 Correspondant : Mme Hélène DALMASSO, le Forum 3, rue Malakoff Cedex 01 38031 Grenoble, tél. : 04-76-59-59-65, adresse internet : http://lametro.marcoweb.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : GRENOBLE ALPES METROPOLE Affaires Juridiques.
 Correspondant : Mlle Caroline REICHERT, le Forum 3, rue Malakoff Cedex 01 38031 Grenoble, tél. : 04-76-59-56-02, adresse internet : http://lametro.marcoweb.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : GRENOBLE ALPES METROPOLE DGD aux ressources et aux moyens Service des moyens généraux.
 le Forum 3, rue Malakoff Cedex 01 38031 Grenoble, adresse internet : http://lametro.marcoweb.fr.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00