Centrale des marchés
38 réhabilitation des blocs de chirurgie cardiaque et vasculaire (installation de chantier-maçonnerie-déposes-confinement -étanchéité) pour le CH de Grenoble 38 réhabilitation des blocs de chirurgie cardiaque et vasculaire (installation de chantier-maçonnerie-déposes-confinement -étanchéité) pour le CH de Grenoble réhabilitation des blocs de chirurgie c...
CHU de Grenoble 38043Grenoble chugmarchespps@chu-grenoble.fr 0476765099
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

38 réhabilitation des blocs de chirurgie cardiaque et vasculaire (installation de chantier-maçonnerie-déposes-confinement -étanchéité) pour le CH de Grenoble

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 554321

Date de clôture estimée : 26/04/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (11/04/13)
13-63249

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CHU de Grenoble.
Correspondant : Mme Catherine Bes, cs10217 38043 Grenoble Cedex 09 tél. : (+33)4-76-76-50-33 télécopieur : (+33)4-76-76-50-99 courriel : chugmarchespps@chu-grenoble.fr adresse internet : http://www.chu-grenoble.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.achatpublic.com.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Santé.

Objet du marché : réhabilitation des blocs de chirurgie cardiaque et vasculaire - 1er et 2e étage de l'hopital A Michallon-Lot 1désamiantage-lot 2 installation de chantier-maçonnerie-déposes-confinement -étanchéité.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45262660
Objets supplémentaires : 45262522.

Lieu d'exécution .
Code NUTS : FR714.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
les prestations visées à la présente procédure s'englobent dans une opération composée de 7 lots (lot platerie, faux plafond - lot menuiseries extérieurs intérieures, occultations, intégration, bloc modulaire lot sols souples-lot peintures, nettoyages- lot plomberie, cvc et enfin le lot électricité cfo, cfa, ssi) dont le calendrier prévisionnel fixe un début des travaux au 18 juin 2013.
La présente procédure consiste à la restructuration de deux salles d'opération existantes au sein du bloc de chirurgie Vasculaire situé au 1 er étage de l'hôpital A. Michallon. Ces deux salles sont identifiées comme étant : la Salle 1602 activités mutualisées de chirurgie cardiaque et vasculaire, la salle 1604 activités de chirurgie vasculaire. Ces salles seront agrandies en surfaces, associées à une remise à niveau technique et à un nouvel équipement Médical pour atteindre un classement de zone à risque 4 selon la norme NFS 90-351. Le traitement de l'air sera préparé dans des CTA installées au niveau supérieur, situé au 2e étage.
Ce projet sera complété par une mise à niveau du stockage de la CEC (circulation extra corporelle) et du sas 1603 pour obtenir un classement en risque 3.
Le Lot 1 a pour objet de retirer les matériaux amiantifères dans les locaux visés par cette opération.
Le lot 2 a pour objet non seulement de définir les installations de chantier nécessaire au bon déroulement de cette opération, mais aussi d'organiser la dépose, la démolition, la maçonnerie et l'étanchéité
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'user de l'article 35 II 5 du code des marchés publics, soit des prestations complémentaires
Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur s'est aussi réservé la possibilité de mettre en oeuvre l'article 35ii 6 du code des marchés publics, soit les presations similaires.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 2,5 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 6 mai 2013.

Cautionnement et garanties exigés : garantie à première demande à concurrence de 100,00 % du montant de l'avance.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : l'opération est financée par les crédits
inscrits au budget annuel du CHU de Grenoble, sans subvention à ce jour.les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier
rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 50 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : un groupement conjoint avec mandataire solidaire.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : capacités techniques et financières
Capacités professionnelles.



Situation juridique - références requises :
- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP ;
- renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail.



Capacité économique et financière - références requises :
- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises :
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 60 % ;
- valeur technique : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 26 avril 2013, à 11 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 13dst005.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 avril 2013.

Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif 2 place verdun 38022 Grenoble tél. : (+33) 4-76-42-90-00 courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr télécopieur : (+33) 4-76-42-22-69 adresse internet : http://www.conseil-etat.fr/ta/grenoble/index.shtml.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice
administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat.
- référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du cja.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 désamiantage.
Le présent lot concerne les travaux de retrait des matériaux amiantifères présents au sein du CHU de Grenoble dans la zone impactée par le projet du Bâtiment Hospitalier MICHALLON.

Informations complémentaires : le présent lot est un marché à prix global et forfaitaire, mais aussi unitaire. Il se fondera sur l'article77 du code de smarchés pour les prestations à prix unitaire. En effet le pouvoir adjudateur dans le cadre des travaux pourra être amené à solliciter le titulaire. Le présent lot est réalisé en site occupé.

C.P.V. - Objet principal : 45262660.
Lot(s) 2 installation de chantier-déposes -démolition-maçonnerie-confinement-étanchéité.
Le présent lot englobe l'installation de chantier, les -déposes , la démolition, la maçonnerie, le confinement et l'étanchéité des salles visées par le projet.

Informations complémentaires : le projet est réalisé en site occupé.

C.P.V. - Objet principal : 45262522.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00