Centrale des marchés
38 démolition de bâtiments sur les parcelles el 158 et el 96 de la ZAC Flaubert à Grenoble 38 démolition de bâtiments sur les parcelles el 158 et el 96 de la ZAC Flaubert à Grenoble démolition de bâtiments sur les parcelles EL 158 et EL 96. lieu : zac Flaubert, 38000 Grenoble code_pos...
38027Grenoble contact@innovia-sages.fr 0476700384
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

38 démolition de bâtiments sur les parcelles el 158 et el 96 de la ZAC Flaubert à Grenoble

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 997527

Date de clôture estimée : 07/04/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (05/03/14)
14-34118

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SPLA SAGES.
Correspondant : valérie DIORÉ, 1 place Firmin Gautier 38027 Grenoble Cedex 1 tél. : (+33)4-76-48-48-09 télécopieur : (+33)4-76-70-03-84 courriel : contact@innovia-sages.fr adresse internet : http://www.grenoble-sages.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://services.reprodemat.com/TECHNIPLAN/.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Aménagement urbain.

Objet du marché : démolition de bâtiments sur les parcelles EL 158 et EL 96.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45111100.

Lieu d'exécution : zac Flaubert, 38000 Grenoble.

Code NUTS : FR714.

Caractéristiques principales :
La présente consultation concerne les travaux de démolition de bâtiments sur les parcelles
EL 158 et EL 96 sur la ZAC Flaubert à Grenoble.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (Cctp).
Le marché est fractionné comme suit :
- tranche ferme : démolitions sur la parcelle EL 158 ;
- tranche conditionnelle n° 1 : démolitions sur la parcelle EL 96
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché à prix unitaires.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 18 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 2 mai 2014.

Cautionnement et garanties exigés : il est prévu une retenue de garantie fixée à 5 % du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.
Conformément à la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du Code civil, le titulaire peut fournir une caution personnelle et solidaire remplaçant l'application de la retenue de garantie.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le marché sera financé sur le budget de l'opération confiée à la spla sages dans le cadre d'une concession d'aménagement.
Le délai global de paiement de la spla sages est de 45 jours à compter de la réception de la facture par la spla sages.
En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires est égal à au moins 3 fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir.
Les paiements s'effectuent sous la forme de virement.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché sera attribué à un prestataire unique ou à un groupement. Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
Nota : en cas d'attribution à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : les candidatures ne sont pas admises si elles :
-Ne sont pas recevables en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du
6 juin 2005,
-Ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes. Les candidatures seront également jugées sur leurs compétences, références et moyens.



Situation juridique - références requises : le candidat fournira :
1.lettre de candidature, datée et signée (formulaire Dc1 ou équivalent), et en cas de groupement, l'habilitation du mandataire signée par les co-traitants,
2.déclaration que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de concourir (formulaire Dc1 ou équivalent) définie à l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005,
3.documents relatifs au pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat,
4.les attestations d'assurance en responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale en cours de validité (c'est-à-dire justifiant le paiement des primes en cours).



Capacité économique et financière - références requises : le candidat fournira :
1.la déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffres d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfère le marché, réalisé au cours des
3 dernières années (formulaire Dc2 ou équivalent),
2.si le candidat est en redressement judiciaire au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce ou soumis à une procédure équivalente régie par un droit étranger, la copie du ou des jugements l'habilitant à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché (formulaire Dc2 ou équivalent).



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : le candidat fournira :
1. La présentation d'une liste des principaux travaux effectués au cours des cinq dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé. La réalisation des prestations est prouvée par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.
2. Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,
3. Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années (formulaire Dc2 ou équivalent),
4.le candidat devra avoir les qualifications requises pour les travaux de démolition suivantes :
-Qualibat 11 11 Démolition " Technicité courante "
-Qualibat 15 52 Traitement de l'amiante
Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des documents mentionnés aux articles ci-dessus, il fournira tout autre document lui permettant de justifier de sa capacité financière, professionnelle et économique.
Les candidats peuvent demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'un autre opérateur économique. Dans ce cas, ils doivent justifier :
-qu'ils disposent des capacités de cet opérateur pour l'exécution du marché (par exemple, pour la sous-traitance, par un engagement d'un représentant habilité du sous-traitant établi spécifiquement pour cette consultation - formulaire DC 4 ou équivalent - ou par la production du contrat de sous-traitance) ;
- des capacités de cet opérateur économique en produisant les mêmes documents que ceux exigés pour les candidats.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 7 avril 2014, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : FL 1401.

Renseignements complémentaires : la visite du site est obligatoire.
Elle sera réalisée par le maître d'oeuvre : SAFEGE - benoît FILLEY : 06 77 31 65 33
La date retenue pour la visite est le mardi 11 mars 2014 à 11 heures.
Le lieu de rendez est fixé sur site, devant le portail de la parcelle EL 158. A l'issue de cette visite, une attestation de visite sera remise à chaque participant. Elle sera à joindre IMPERATIVEMENT à l'offre du candidat.
Le titulaire, pour l'exécution de son marché devra se conformer à une action d'insertion dans les conditions définies à l'annexe 1 du CCAP permettant l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dossier de consultation :
- est téléchargeable gratuitement sur le site internet : http://services.reprodemat.com/TECHNIPLAN/
OU
- remis, sur demande écrite, par la société Techniplan (tél. 04 76 21 17 72 /
télécopieur 04 76 21 73 95 / e-mail : fabienne@techniplan-sa.fr ) contre le paiement de la moitié des frais de reprographie et, le cas échéant, des frais d'envoi.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les dossiers des candidats (candidature et offre) sont transmis cachetés par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir leur confidentialité. Ils pourront par conséquent :
-Etre remis par voie dématérialisée à l'adresse suivante : http://services.reprodemat.com/TECHNIPLAN/ en utilisant un certificat électronique.
-être transmis sur support papier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale,
- être remis à la spla sages contre récépissé, les jours ouvrés de 9 heures à 12h30 et de 14 heures à18 heures.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 février 2014.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : SPLA SAGES.
1 place Firmin Gautier, 38027 Grenoble Cedex 1, tél. : (+33)4-76-48-48-09, télécopieur : (+33)4-76-70-03-84, courriel : contact@innovia-sages.fr, adresse internet : http://www.grenoble-sages.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de Grande Instance de Grenoble place Firmin Gautier 38000 Grenoble tél. : (+33) 4-38-21-21-21.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffes du Tribunal de Grande Instance de Grenoble place Firmin Gautier 38000 Grenoble.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00