Centrale des marchés
REQUALIFICATION DU BOULEVARD CARNOT A GRASSE -LOT 1 - VOIRIES ET RESEAUX DIVERSLOT 2 - AMENAGEMENTS PAYSAGERS REQUALIFICATION DU BOULEVARD CARNOT A GRASSE - 2 LOTS tel : (+33) 4-97-05-51-38 designation : COMMUNE DE GRASSE cp : 06130 fax : (+33) 4-97-05-51-51 mel : marches.publics@ville-grasse.fr...
COMMUNE DE GRASSE 06520Grasse marches.publics@ville-grasse.fr 04 97 05 51 51
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

REQUALIFICATION DU BOULEVARD CARNOT A GRASSE -LOT 1 - VOIRIES ET RESEAUX DIVERSLOT 2 - AMENAGEMENTS PAYSAGERS

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 5570447

Date de clôture estimée : 22/09/20
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (21/08/20)
20-104367
SOURCEWEB (06/09/20)
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 6
Annonce No 20-104367
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE GRASSE.
 Correspondant :  Service Commande Publique, 1 Place du 24 août 06130 Grasse, tél. : (+33) 4-97-05-51-38, télécopieur : (+33) 4-97-05-51-51, courriel : marches.publics@ville-grasse.fr adresse internet : http://www.ville-grasse.fr/accueil.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : requalification du boulevard carnot a grasse - 2 LOTS.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45112700
Objets supplémentaires : 45233220
45233141.
Lieu d'exécution : boulevard Carnot, 06130 Grasse.
Code NUTS : -FRL03.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

o Enfouissement des réseaux fibre, télécommunications ville, éclairage public et illuminations.
o Dépose et repose des bordures et des caniveaux ; Revêtement des trottoirs.
o Aménagement des jardinières avec plantations ; Réalisation du dispositif d'arrosage
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : requalification du boulevard carnot a grasse - 2 LOTS.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les prestations seront financées selon les modalités suivantes :
Budget principal de la Ville de Grasse
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 5 jours.
les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et financières.
les candidats devront justifier des qualifications ou certificats FNTP suivants (ou équivalents) :
Pour le lot no1 :
-Fntp 3421 Revêtements en matériaux enrobés classiques
pour le lot no2 :
-Qualipaysage P100 Création Jardins et espacerts verts.
Situation juridique - références requises : -Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions de soumissionner, et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;
-Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail ;
-Copie du ou des jugement prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Capacité économique et financière - références requises : -Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ;
-Preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : -Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
-Les éléments de preuve relatifs à des prestations exécutées il y a plus de trois ans seront pris en compte ;
-Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique (homologation ou certification) dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat ;
-Liste des principaux travaux effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 22 septembre 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : JV/CD/AZ/IP.430.

Renseignements complémentaires : modification du contrat
le marché prévoit que le contrat puisse être modifié, conformément au chapitre iv " Modification du marché " du code de la commande publique.
réalisation de prestations similaires
le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires, conformément au chapitre ii " Marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalables " " section 1 " du code de la commande publique.
une visite sur site est recommandée. Les conditions de visites sont les suivantes :
Prendre rendez-vous avec :
-M. Robert Rossi par tél : 04.97.05.52.52, ou par mail : robert.rossi@ville-grasse.fr,
-M. Sébastien Parrini par tél : 04.97.05.51.44, ou par mail : sebastien.parrini@ville-grasse.fr
Les visites sur site seront possibles jusqu'au 11 septembre 2020.
attention, il ne sera répondu à aucune question orale.
le maître d'ouvrage répondra à l'ensemble des questions écrites, à lui adresser au plus tard le 11 septembre 2020 par mail : marches.publics@ville-grasse.fr ou sur la plateforme http://www.marches-securises.fr, sous la forme d'une réponse écrite adressée à l'ensemble des candidats.
les critères retenus pour le jugement des offres des lots 1 et 2 sont pondérés de la manière suivante :
1-Valeur technique 30 %
1.1-Mesures spécifiques pour la sécurité et la limitation des nuisances 10 %
1.2-Méthodologie envisagée pour l'exécution du chantier 10 %
1.3-Moyens techniques et humains mis en œuvre par l'entreprise pour la réalisation du chantier 10 %
2-Prix des prestations 60 %
3-Délai d'exécution 10 %.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 août 2020.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Service de la Commande Publique-Achats.
 1 Place du 24 Août,  06130 Grasse, , tél. : (+33) 4-97-05-51-38, , télécopieur : (+33) 4-97-05-51-51, , courriel : marches.publics@ville-grasse.fr,  adresse internet : http://www.ville-grasse.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nice 18 avenue des Fleurs CS 61039 06050 Nice Cedex 1, tél. : (+33) 4-89-97-86-00, courriel : greffe.ta.nice@juradm.fr, télécopieur : (+33) 4-89-97-86-02 adresse internet : http://nice.tribunal-administratif.fr.

Organe chargé des procédures de médiation : CCIRAL boulevard Paul Peytral 13282 Marseille Cedex 20, tél. : (+33) 4-91-15-63-74, courriel : catherine.pietri@paca.pref.gouv.fr, télécopieur : (+33) 4-91-15-61-90 adresse internet : http://www.paca.pref.gouv.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Nice 18 avenue des Fleurs CS 61039 06050 Nice Cedex 1, tél. : (+33) 4-89-97-86-00, courriel : greffe.ta.nice@juradm.fr, télécopieur : (+33) 4-89-97-86-02 adresse internet : http://nice.tribunal-administratif.fr.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. - voiries et réseaux divers.
Voiries et réseaux divers
Informations complémentaires : cette consultation concerne uniquement 2 lots un troisième lot sera lancé ultérieurement.
C.P.V. - Objet principal : 45233141.
Mots descripteurs : Voirie et réseaux divers

Lot(s) 2. - aménagements paysagers.
Aménagements paysagers
Informations complémentaires : cette consultation concerne uniquement 2 lots un troisième lot sera lancé ultérieurement.
C.P.V. - Objet principal : 45112700.
Mots descripteurs : Végétaux
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous