MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REHABILITATION ET AMENAGEMENT DE 2 PLATEAUX R+1 ET R+2 DU BATIMENT L'OLIVIER

Objet du marché : marche de maitrise d'œuvre pour la rehabilitation et amenagement de 2 PLATEAUX R+1 ET R+2 du batiment l'olivier.
Catégorie de services : 12.
CPV - Objet principal : 71336000.
Lieu d'exécution : ch de grasse, 06130 Grasse.
Code NUTS : -FRL03.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

marche de maitrise d'œuvre pour la rehabilitation et amenagement de 2 PLATEAUX R+1 ET R+2 du batiment l'olivier
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marche de maitrise d'œuvre pour la rehabilitation et amenagement de 2 PLATEAUX R+1 ET R+2 du batiment l'olivier.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestations divisées en lots : non.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : en application de l'article R2191-3 du code de la commande publique, une avance sera versée au titulaire d'un marché supérieur à 50 000 euros (H.T.) et dont le délai d'exécution est supérieur à 2 mois. Le règlement interviendra dans le délai de 50 jours à compter de la date de réception de la facture. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, due pour tout retard de paiement, en sus des intérêts moratoires est fixé à 40 euros.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
cf. règlement de consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - valeur technique : 60 %;
     - valeur financière : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 10 août 2020, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2020-GHTMAPA062-FTIE.

Renseignements complémentaires : variante à l'initiative de l'acheteur : Mission OPC
Le délai d'exécution est fixé sur une période maximale de 16 semaines à compter de la date notification
Une visite préalable des lieux est recommandée.
les candidats sont invités à visiter les lieux du futur chantier le lundi 03 Août à 14 heures
ils seront reçus à la direction des travaux, services techniques et sécurité situé au 1^er étage du bâtiment des chênes Verts, porte E1 sur le site de Clavary
Les candidats n'ayant pas pu se rendre disponible à la date proposée peuvent prendre rendez-vous en contactant le représentant du maitre d'ouvrage :
Secrétariat du Pole travaux (ouverture de 9h à 12h et 13 à 17h) Tél 04.93.09.51.56 courriel : dst.marches@ch-grasse.fr
Conditions d'obtention des documents : Format électronique : via le site dont l'adresse Internet est https://www.marches-publics.gouv.fr de manière gratuite. Conditions de remise des offres ou des candidatures : les candidats doivent IMPERATIVEMENT transmettre leur pli par voie électronique, exclusivement sur le profil acheteur du CHU de Nice, la plate-forme PLACE, avant la date et heure limite de réception des plis, à l'adresse suivante : https://www.marches-publics.gouv.fr. Toute modification apportée aux documents constituant l'offre après leur dépôt est interdite et entraînera le rejet de l'offre. Les modalités précises de l'envoi des plis dématérialisés sont indiquées dans le règlement de consultation. Le détail des critères de jugement des offres figure dans le Règlement de Consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 juillet 2020.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nice 18 avenue des Fleurs CS 61039 06050 Nice Cedex 1, tél. : 04-89-97-86-00, courriel : greffe.ta-nice@juradm.fr adresse internet : http://Nice.tribunal-administratif.fr/.

Organe chargé des procédures de médiation : Secrétariat Général pour les Affaires Générales Comité Consultatif Interrégional Amiable des Litiges place Félix Baret CS 80001 13282 Marseille Cedex 06, tél. : 04-84-35-45-54.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Nice 18 avenue des Fleurs CS 61039 06050 Nice Cedex 1, tél. : 04-89-97-86-00, courriel : greffe.ta-nice@juradm.fr adresse internet : http://Nice.tribunal-administratif.fr/.