Centrale des marchés
Aménagement d’un lotissement communal «Les Cytises» Grandparigny Aménagement d’un lotissement communal «Les Cytises» PROCÉDURE ADAPTÉE 1. Nom et adresse de l’organisme acheteur : commune de Grandp...
Commune de Grandparigny 50600Grandparigny mairie.parigny@wanadoo.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Aménagement d’un lotissement communal «Les Cytises»

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4807463

Date de clôture estimée : 16/09/19
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (17/08/19)
7208887301
Grandparigny
Aménagement d’un lotissement communal «Les Cytises»
PROCÉDURE ADAPTÉE
1. Nom et adresse de l’organisme acheteur : commune de Grandparigny, 75, rue Saint-Berthevin, 50600 Grandparigny. Tél. 02 33 49 14 15.
Mail : mairie.parigny@wanadoo.fr
2. Procédure de passation : procédure adaptée.
3. Type de marché : marché de travaux.
4. Objet du marché : aménagement d’un lotissement communal «Les Cytises».
5. Décomposition des lots :
Lot 1 : terrassement, eaux pluviales, eaux usées, voirie.
Lot 2 : réseaux souples.
Lot 3 : eau potable.
Lot 4 : espaces verts, passerelle bois.
6. Délai d’exécution des travaux : le délai d’exécution est laissé à l’initiative des candidats. Il ne devra pas dépasser les délais plafonds fixés dans l’acte d’engagement.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : octobre 2019.
7. Renseignements : les éventuelles questions sont désormais à déposer sur le profil acheteur.
8. Interlocuteur technique : Pry Tech, 210, rue Alexis-de-Tocqueville, parc d’activités du Golf, 50000 Saint-Lô. Tél. 02 33 75 64 20. Courriel : contact@prytech.fr
9. Les offres devront être remises pour le : lundi 16 septembre 2019 à 11 h 00.
10. Délai de validité des offres : 120 jours.
11. Justifications à produire : conformément aux conditions fixées dans le règlement de consultation.
12. Critères de jugement des offres : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :
- prix des prestations : 60 points,
- délai d’exécution : 10 points,
- valeur technique : 30 points.
12. Modalité de retrait des dossiers : le dossier de consultation des entreprises est uniquement disponible gratuitement sur la plateforme
https://demat.centraledesmarches.com/7048928
13. Modalité de dépôt : l’entreprise transmettra sa réponse dématérialisée sur le site : https://demat.centraledesmarches.com
14. Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif, 3, rue Arthur-Le-Duc, 14000 Caen.
16. Date d’envoi à la publication : 9 août 2019.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous