Centrale des marchés
MUR DE LA MAISON DE L'INITIATIVE - RENFORCEMENT D'UN LOCAL TECHNIQUE MUR DE LA MAISON DE L'INITIATIVE - RENFORCEMENT D'UN LOCAL TECHNIQUE tel : (+33) 3-28-62-77-00 adresse : Place François Mitterrand fax : (+33) 3-28-62-77-12 correspondant : Monsieur le Mai...
Ville de Grande-Synthe 59760Grande-Synthe marches.publics@ville-grande-synthe.fr 03 28 62 77 12
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

MUR DE LA MAISON DE L'INITIATIVE - RENFORCEMENT D'UN LOCAL TECHNIQUE

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4237846

Date de clôture estimée : 06/02/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (10/01/19)
19-3974
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 59
Annonce No 19-3974
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Grande-Synthe.
 Correspondant :  M. le maire, place François Mitterrand 59760 Grande Synthe, tél. : (+33) 3-28-62-77-00, télécopieur : (+33) 3-28-62-77-12, courriel : marches.publics@ville-grande-synthe.fr adresse internet : http://www.ville-grande-synthe.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale.

Objet du marché : mur de la maison de l'initiative - renforcement d'un local technique.
Type de marché de travaux :  exécution.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

délai d'exécution : 11 semaines
ce marché est soumis à une visite des lieux
marché ordinaire
le pouvoir adjudicateur ne pose aucune exigence concernant la signature électronique
la transmission des candidatures et des offres par voie dématérialisée est obligatoire à l'adresse : https://www.marches-securises.fr
Critères de jugement des offres :
- valeur technique de l'offre jugée sur la base du mémoire technique décomposée comme suit : (pondération : 50 %)
- moyens en personnel : (pondération : 15 %)
- les moyens en personnel d'encadrement technique de l'entreprise, affecté au chantier, justifiés par les CV et références des personnes pour des travaux similaires
- les moyens quantitatifs et qualitatifs en personnel de chantier affectés poste par poste
- technique et méthodologie : (pondération : 25 %)
- les moyens matériels affectés au chantier poste par poste
- la description des méthodes et des conditions de réalisation des travaux prévues par l'entreprise, adaptées au site s'appuyant autant que possible sur des photographies du site, en particulier les méthodes et moyens pour la réalisation des travaux de soutènement, comblement et de maçonnerie.
- les dispositions prévues par l'entreprise pour garantir la sécurité et la santé des personnes sur le chantier et des tiers et de limiter la gêne sur le site habité
- les dispositions prévues par l'entreprise pour la protection des ouvrages avoisinants
- les moyens mis en œuvre par l'entreprise pour garantir la protection de l'environnement
- les dispositions prévues par l'entreprise pour garantir la qualité des prestations (Sopaq)
- gestion des délais et organisation : (pondération : 10 %)
- les dispositions prévues par l'entreprise pour garantir le respect des délais d'exécution, justifiées par un planning prévisionnel
- le phasage détaillé des travaux
-prix (pondération : 50 %)
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : mur de la maison de l'initiative - renforcement d'un local technique.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestations divisées en lots : non.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : pas de forme imposée.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
- Celles fixées dans le règlement de consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 6 février 2019, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 18S0079.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 janvier 2019.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Ville de Grande-synthe.
 place F. Mitterrand,  59760 Grande Synthe,  adresse internet : http://www.marches-securises.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Ville de Grande-synthe.
 place F. Mitterrand,  59760 Grande Synthe,  adresse internet : http://www.marches-securises.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Ville de Grande-synthe.
 place F. Mitterrand,  59760 Grande Synthe, , tél. : (+33) 3-28-23-66-00, , télécopieur : (+33) 3-28-62-77-12,  adresse internet : http://www.marches-securises.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ville de Grande-synthe.
 place F. Mitterrand,  59760 Grande Synthe,  adresse internet : http://www.marches-securises.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lille 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire
Cs 62039 59014 Lille Cedex, tél. : (+33) 3-59-54-23-42, courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr, télécopieur : (+33) 3-59-54-24-45 adresse internet : http://lille.tribunal-administratif.fr.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : toute procédure de recours pourra être introduite selon les dispositions et délais en vigueur auprès du Tribunal Administratif de Lille.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00