Centrale des marchés
Requalification complète de l'avenue du Colonel Fabien Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Grand Paris Sud Est Avenir Correspondant : M. le Président, Zone Europarc 14 rue le Corbusier, 94046 Cr&eacut...
Grand Paris Sud Est Avenir
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Requalification complète de l'avenue du Colonel Fabien

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4156519

Date de clôture estimée : 08/01/19
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (05/12/18)
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Grand Paris Sud Est Avenir
Correspondant :
M. le Président, Zone Europarc
14 rue le Corbusier, 94046 Créteil Cedex
Tél. : 01 41 94 30 43
Courriel : commande.publique@gpsea.fr
Adresse internet du profil acheteur :
https://gpsea.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Travaux de requalification complète de l'avenue du Colonel Fabien à
Bonneuil-sur-Marne


Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) : Objet principal : 45233141
Objets complémentaires : 45233100
Objets complémentaires : 45311000


Code NUTS : FR107
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
Le projet prévoit principalement la création de :
- Réseaux divers
- Trottoirs et stationnements en pavés
- Chaussée en enrobé
- Plateaux surélevés en enrobé scintillant
- Installation de mobilier urbain
- Remplacement et modification de l'éclairage public et de la S.L.T.
Les travaux comportent une période de préparation de chantier de 1 mois pour chacun des lots. Le délai maximum d'exécution de chaque lot est de 17 semaines, hors période de préparation.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Les travaux objet de cette opération comprennent :
- La fourniture et la pose de canalisation d'assainissement PVC Ø300 en tranchée ouverte
- La fourniture et la pose de canalisation d'assainissement en fonte ductile ø100 en tranchée
ouverte
- La fourniture et la mise en oeuvre d'enrobé à module élevé 0/10 sur 12cm d'épaisseur (2
couches) y compris couche d'accrochage
- La fourniture et la mise en oeuvre de pavés grès 10x10x6 lit de pose et joint mortier compris.
- La fourniture et la mise en oeuvre de BB 0/6 sur 5cm d'épaisseur, couche d'accrochage
comprise
- La fourniture et la mise en oeuvre d'EME 0/14 sur 8cm d'épaisseur couche d'accrochage comprise
- La fourniture et la mise en oeuvre de BBME Scintillant
- La fourniture, tirage de câble basse tension sous fourreau et dans les chambres techniques, et
les raccordements aux ouvrages,
- La fourniture, la pose et l'assemblage de matériels neufs, armoire comprise, pour l'éclairage
public
- La fourniture, la pose et l'assemblage de matériels neufs pour la signalisation lumineuse tricolore
- La fourniture, la pose et l'assemblage de matériels neufs pour les bornes de stationnements « arrêt minute » et des capteurs de détection associés
- La fourniture, la pose et l'assemblage de matériels neufs pour les bornes de recharge de voiture électrique.
- Les travaux de raccordement aux réseaux
- Les travaux de génie électrique
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d'exécution : 5 mois à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 01 février 2019
Cautionnement et garanties exigés : Retenue de garantie selon article 122 du décret du 25 mars 2016.
Versement d'une avance conditionnée par la constitution d'une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Budget propre de GPSEA
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Groupement conjoint avec mandataire solidaire
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : Garanties et capacités techniques et financières
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)  
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
08 janvier 2019 à 12 h 00

Date d'envoi du présent avis à la publication :
04 décembre 2018
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Courriel : commande.publique@gpsea.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Courriel : commande.publique@gpsea.fr
Adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_ufqDaPnLsh
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Melun
43, rue du Général de Gaulle, 77000 Melun
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du TA de Melun
43, rue du Général de Gaulle - Case postale n°8630
77008 Melun Cedex
Tél. : 01 60 56 66 30
Télécopieur : 01 60 56 66 10
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Voirie Réseaux Divers
Travaux de Voirie et Réseaux Divers
C.P.V. - : Objet principal : 45233141
Objets complémentaires : 45233120
Durée du lot ou délai d'exécution : 5 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 2 Eclairage, signalisation lumineuse tricolore, mobilier spécifique
Travaux d'éclairage, signalisation lumineuse tricolore, mobilier spécifique
C.P.V. - : Objet principal : 45311000
Objets complémentaires : 45311200
Durée du lot ou délai d'exécution : 5 mois à compter de la notification du marché
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous