Centrale des marchés
34 construction de vestiaires tribunes stade synthétique serge oltra à Grabels 34 construction de vestiaires tribunes stade synthétique serge oltra à Grabels construction de vestiaires tribunes stade synthétique serge oltra. ville : Grabels code_postal : 34790 lieu : ma...
Ville de Grabels 34790Grabels marches.publics@ville-grabesl.fr 0467104108
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

34 construction de vestiaires tribunes stade synthétique serge oltra à Grabels

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 539104

Date de clôture estimée : 23/04/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (27/03/13)
13-52746

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Grabels.
Correspondant : M. le maire, mairie de Grabels 1 rue du Presbytère 34790 Grabels tél. : 04-67-10-41-00 télécopieur : 04-67-10-41-08 courriel : marches.publics@ville-grabesl.fr adresse internet : http://www.ville-grabels.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://marches.montpellier-agglo.com.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : construction de vestiaires tribunes stade synthétique serge oltra.

Type de marché de travaux : exécution.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
la présente consultation concerne la construction de vestiaires tribunes stade synthétique Serge Oltra à Grabels
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
- la réalisation d'un bâtiment composé de vestiaires et de tribunes ;
- la création de voies d'accès ;
- la réalisation et la mise en place d'un doublement de clôture.
Il est précisé que le futur chantier jouxtera le terrain de football synthétique dernièrement réalisé par la commune et pour lequel une précaution toute particulière de protection et de préservation sera exigée des titulaires.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : des options sont prévues au sens du code des marchés publics français et concernent le lot 1 Gros oeuvre et le lot 13 Equipements électriques-chauffage. Le descriptif des options est contenu dans le CCTP propre aux lots concernés.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 9 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5 % du marché qui peut être remplacée par une garantie à première demande uniquement de 5 % du marché. Une garantie à première demande couvrant 100 % du montant de l'avance.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : articles 86 à 111 du Code des marchés publics français.
Caractéristiques des prix : Prix global et forfaitaire.
Variation des prix : Prix ferme - révision mensuelle.
Avance de 5 % accordée selon article 4.2 du CCAP.
Règlement des comptes conforme aux CCAG Travaux en vigueur.
Délai global de paiement à 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché .

Groupement solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- en qualité de candidats individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ;
- en qualité de membres de plusieurs groupement.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : le délai global d'exécution des travaux court à compter de la date de notification au titulaire de commencer le premier. Le délai d'exécution propre à chaque lot s'intègrera dans le délai global d'exécution des travaux.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- : les candidats doivent utiliser OBLIGATOIREMENT les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature.
Ces documents sont joints au dossier de consultation des entreprises et disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.
Ils seront accompagnés des éléments indiqués ci-dessous : ;
- : - Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du Code des marchés publics :
- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- extrait Kbis ;
- pouvoir de la personne habiliter à engager le candidat. ;
- : - Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du Code des marchés publics :
- attestation d'assurance des risques professionnels ; ;
- : les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du Code des marchés publics :
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature ;
- certificat de qualifications professionnelles ou preuve de capacité par tout moyen du candidat notamment certificats d'identité professionnelle ou références de travaux attestant de la compétence du candidat à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat ;.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique : 60 % ;
- prix des prestations : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 23 avril 2013, à 13 heures.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 13TOLTRA.

Renseignements complémentaires : adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus :
Contact Sandrine Sans ou 04 67 79 95 00 ou Magali Blanc au 04 67 10 41 10-télécopie : 04 67 10 41 08-courriel : marches.publics@ville-grabels.fr
Téléchargement de l'intégralité du dossier à l'url : https://marches.montpellier-agglo.com
La reproduction du DCE sous format papier sera réalisée uniquement dans son intégralité conformément à l'article 4 du règlement de consultation.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : .
Les offres/candidatures peuvent être envoyées :
- soit par courrier en recommandé avec avis de réception à : Mairie de Grabels, 1 rue du Presbytère, 34 790 Grabels ;
- soit déposées contre récépissé à l'adresse ci-dessus ;
- soit par voie électronique sur le site : https://marches.montpellier-agglo.com.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 mars 2013.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier 6 rue Pitot 34063 Montpellier Cedex tél. : 04-67-54-81-00 courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr télécopieur : 04-67-54-74-50.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des llitiges relatifs aux marchés publics SGAR bd Paul Peytral 13282 Marseille Cedex 20 tél. : 04-91-15-63-74 télécopieur : 04-91-15-61-90.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : articles R 421-1 à R 421-7 du code de justice administrative (2 mois à compter de la réception de la niotification ou publication de la décision de rejet de l'organisme). Article L 551-1 et R551-1 du code de justice administrative pour le référé précontractuel. Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés (2 mois à compter de la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique).

Renseignements relatifs aux lots :
Lot 1 - Gros oeuvre-VRD.
Lot 2 - Charpente-Couverture.
Lot 3 - Menuiseries extérieures aluminium.
Lot 4 - Serrurerie.
Lot 5 - Enduits extérieurs de façades et intérieurs.
Lot 6 - Cloisons-Isolation-Faux plafonds.
Lot 7 - Menuiseries intérieures bois.
Lot 8 - Carrelage-Faience.
Lot 9 - Peinture.
Lot 10 - Etanchéité.
Lot 11 - Clôture.
Lot 12 - Plomberie-Sanitaire-Ventilation.
Lot 13 - Equipements électriques-Chauffage.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00