1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: COMMUNAUTE DE COMMUNES FALAISES DU TALOU
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Construction d'un espace multiservices à Saint-Nicolas-d'Aliermont (76510)
Description: La présente consultation concerne la construction d'un espace multiservices à Saint-Nicolas-d'Aliermont (76 510). Le bâtiment sera composé de : - Un espace culturel accueillant notamment la médiathèque - Le Relais Petite Enfance; - Les bureaux de la maison France Services; - Les services administratifs et techniques de la collectivité
Identifiant de la procédure: ad1ee6d4-3d5d-4fed-a5c8-224b1c1bfc03
Identifiant interne: 2024-05
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 7 100 000,00 EUR
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Terrassements- Fondations - Gros-Oeuvre
Description: Terrassements- Fondations - Gros-Oeuvre Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 2 mois; - le délai d'exécution des travaux : 18 mois. Pour l'ensemble des lots, le délai d'exécution du marché commence à courir à partir de la date de commencement qui sera définie par ordre de service. Les délais sont inscrits à l'article 5 de l'acte d'engagement du lot concerné
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Options:
Description des options: Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. - Pse facultative (lot 17): * Mise en oeuvre d'un réseau de chauffage extérieur entre réseau primaire sur domaine public et la sous-station du bâtiment. * Mise en oeuvre de plans de défense incendie avec extincteurs. -Pse facultative (lot 19): * Mise en oeuvre de compléments d'éclairage public sur les parkings en terre-pierre * Fourniture et pose de 4 candélabres identiques à ceux de l'offre de base y compris massifs de fondation préfabriqués. * Fourniture, passage et tirage du câble d'alimentation dans fourreau en attente y compris raccordement aux extrémités
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 15/10/2024
Durée: 20 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre
Pondération (points, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Rouen
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMMUNAUTE DE COMMUNES FALAISES DU TALOU
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Échafaudages communs
Description: Échafaudages communs Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 2 mois ; - le délai d'exécution des travaux : 18 mois. Pour l'ensemble des lots, le délai d'exécution du marché commence à courir à partir de la date de commencement qui sera définie par ordre de service. Les délais sont inscrits à l'article 5 de l'acte d'engagement du lot concerné
Identifiant interne: 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Options:
Description des options: Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. - Pse facultative (lot 17): * Mise en oeuvre d'un réseau de chauffage extérieur entre réseau primaire sur domaine public et la sous-station du bâtiment. * Mise en oeuvre de plans de défense incendie avec extincteurs. -Pse facultative (lot 19): * Mise en oeuvre de compléments d'éclairage public sur les parkings en terre-pierre * Fourniture et pose de 4 candélabres identiques à ceux de l'offre de base y compris massifs de fondation préfabriqués. * Fourniture, passage et tirage du câble d'alimentation dans fourreau en attente y compris raccordement aux extrémités
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 15/10/2024
Durée: 20 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre
Pondération (points, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Rouen
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMMUNAUTE DE COMMUNES FALAISES DU TALOU
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Charpente bois - Ossature bois
Description: Charpente bois - Ossature bois Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 2 mois ; - le délai d'exécution des travaux : 18 mois. Pour l'ensemble des lots, le délai d'exécution du marché commence à courir à partir de la date de commencement qui sera définie par ordre de service. Les délais sont inscrits à l'article 5 de l'acte d'engagement du lot concerné
Identifiant interne: 3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Options:
Description des options: Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. - Pse facultative (lot 17): * Mise en oeuvre d'un réseau de chauffage extérieur entre réseau primaire sur domaine public et la sous-station du bâtiment. * Mise en oeuvre de plans de défense incendie avec extincteurs. -Pse facultative (lot 19): * Mise en oeuvre de compléments d'éclairage public sur les parkings en terre-pierre * Fourniture et pose de 4 candélabres identiques à ceux de l'offre de base y compris massifs de fondation préfabriqués. * Fourniture, passage et tirage du câble d'alimentation dans fourreau en attente y compris raccordement aux extrémités
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 15/10/2024
Durée: 20 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre
Pondération (points, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Rouen
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMMUNAUTE DE COMMUNES FALAISES DU TALOU
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Ravalements
Description: Ravalements Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 2 mois ; - le délai d'exécution des travaux : 18 mois. Pour l'ensemble des lots, le délai d'exécution du marché commence à courir à partir de la date de commencement qui sera définie par ordre de service. Les délais sont inscrits à l'article 5 de l'acte d'engagement du lot concerné
Identifiant interne: 4
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Options:
Description des options: Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. - Pse facultative (lot 17): * Mise en oeuvre d'un réseau de chauffage extérieur entre réseau primaire sur domaine public et la sous-station du bâtiment. * Mise en oeuvre de plans de défense incendie avec extincteurs. -Pse facultative (lot 19): * Mise en oeuvre de compléments d'éclairage public sur les parkings en terre-pierre * Fourniture et pose de 4 candélabres identiques à ceux de l'offre de base y compris massifs de fondation préfabriqués. * Fourniture, passage et tirage du câble d'alimentation dans fourreau en attente y compris raccordement aux extrémités
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 15/10/2024
Durée: 20 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre
Pondération (points, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Rouen
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMMUNAUTE DE COMMUNES FALAISES DU TALOU
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: Couvertures zinc - Bardages Zinc
Description: Couvertures zinc - Bardages Zinc Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 2 mois ; - le délai d'exécution des travaux : 18 mois. Pour l'ensemble des lots, le délai d'exécution du marché commence à courir à partir de la date de commencement qui sera définie par ordre de service. Les délais sont inscrits à l'article 5 de l'acte d'engagement du lot concerné
Identifiant interne: 5
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Options:
Description des options: Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. - Pse facultative (lot 17): * Mise en oeuvre d'un réseau de chauffage extérieur entre réseau primaire sur domaine public et la sous-station du bâtiment. * Mise en oeuvre de plans de défense incendie avec extincteurs. -Pse facultative (lot 19): * Mise en oeuvre de compléments d'éclairage public sur les parkings en terre-pierre * Fourniture et pose de 4 candélabres identiques à ceux de l'offre de base y compris massifs de fondation préfabriqués. * Fourniture, passage et tirage du câble d'alimentation dans fourreau en attente y compris raccordement aux extrémités
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 15/10/2024
Durée: 20 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre
Pondération (points, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Rouen
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMMUNAUTE DE COMMUNES FALAISES DU TALOU
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: Bardages bois
Description: Bardages bois Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 2 mois ; - le délai d'exécution des travaux : 18 mois. Pour l'ensemble des lots, le délai d'exécution du marché commence à courir à partir de la date de commencement qui sera définie par ordre de service. Les délais sont inscrits à l'article 5 de l'acte d'engagement du lot concerné
Identifiant interne: 6
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Options:
Description des options: Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. - Pse facultative (lot 17): * Mise en oeuvre d'un réseau de chauffage extérieur entre réseau primaire sur domaine public et la sous-station du bâtiment. * Mise en oeuvre de plans de défense incendie avec extincteurs. -Pse facultative (lot 19): * Mise en oeuvre de compléments d'éclairage public sur les parkings en terre-pierre * Fourniture et pose de 4 candélabres identiques à ceux de l'offre de base y compris massifs de fondation préfabriqués. * Fourniture, passage et tirage du câble d'alimentation dans fourreau en attente y compris raccordement aux extrémités
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 15/10/2024
Durée: 20 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre
Pondération (points, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Rouen
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMMUNAUTE DE COMMUNES FALAISES DU TALOU
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1.
Lot: LOT-0007
Titre: Menuiseries extérieures - Fermetures
Description: Menuiseries extérieures - Fermetures Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 2 mois ; - le délai d'exécution des travaux : 18 mois. Pour l'ensemble des lots, le délai d'exécution du marché commence à courir à partir de la date de commencement qui sera définie par ordre de service. Les délais sont inscrits à l'article 5 de l'acte d'engagement du lot concerné
Identifiant interne: 7
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Options:
Description des options: Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. - Pse facultative (lot 17): * Mise en oeuvre d'un réseau de chauffage extérieur entre réseau primaire sur domaine public et la sous-station du bâtiment. * Mise en oeuvre de plans de défense incendie avec extincteurs. -Pse facultative (lot 19): * Mise en oeuvre de compléments d'éclairage public sur les parkings en terre-pierre * Fourniture et pose de 4 candélabres identiques à ceux de l'offre de base y compris massifs de fondation préfabriqués. * Fourniture, passage et tirage du câble d'alimentation dans fourreau en attente y compris raccordement aux extrémités
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 15/10/2024
Durée: 20 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre
Pondération (points, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Rouen
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMMUNAUTE DE COMMUNES FALAISES DU TALOU
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1.
Lot: LOT-0008
Titre: Métallerie
Description: Métallerie Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 2 mois ; - le délai d'exécution des travaux : 18 mois. Pour l'ensemble des lots, le délai d'exécution du marché commence à courir à partir de la date de commencement qui sera définie par ordre de service. Les délais sont inscrits à l'article 5 de l'acte d'engagement du lot concerné
Identifiant interne: 8
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Options:
Description des options: Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. - Pse facultative (lot 17): * Mise en oeuvre d'un réseau de chauffage extérieur entre réseau primaire sur domaine public et la sous-station du bâtiment. * Mise en oeuvre de plans de défense incendie avec extincteurs. -Pse facultative (lot 19): * Mise en oeuvre de compléments d'éclairage public sur les parkings en terre-pierre * Fourniture et pose de 4 candélabres identiques à ceux de l'offre de base y compris massifs de fondation préfabriqués. * Fourniture, passage et tirage du câble d'alimentation dans fourreau en attente y compris raccordement aux extrémités
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 15/10/2024
Durée: 20 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre
Pondération (points, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Rouen
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMMUNAUTE DE COMMUNES FALAISES DU TALOU
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1.
Lot: LOT-0009
Titre: Cloisons - Doublages - Plafonds - Isolation
Description: Cloisons - Doublages - Plafonds - Isolation Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 2 mois ; - le délai d'exécution des travaux : 18 mois. Pour l'ensemble des lots, le délai d'exécution du marché commence à courir à partir de la date de commencement qui sera définie par ordre de service. Les délais sont inscrits à l'article 5 de l'acte d'engagement du lot concerné
Identifiant interne: 9
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Options:
Description des options: Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. - Pse facultative (lot 17): * Mise en oeuvre d'un réseau de chauffage extérieur entre réseau primaire sur domaine public et la sous-station du bâtiment. * Mise en oeuvre de plans de défense incendie avec extincteurs. -Pse facultative (lot 19): * Mise en oeuvre de compléments d'éclairage public sur les parkings en terre-pierre * Fourniture et pose de 4 candélabres identiques à ceux de l'offre de base y compris massifs de fondation préfabriqués. * Fourniture, passage et tirage du câble d'alimentation dans fourreau en attente y compris raccordement aux extrémités
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 15/10/2024
Durée: 20 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre
Pondération (points, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Rouen
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMMUNAUTE DE COMMUNES FALAISES DU TALOU
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1.
Lot: LOT-0010
Titre: Menuiseries intérieures
Description: Menuiseries intérieures Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 2 mois ; - le délai d'exécution des travaux : 18 mois. Pour l'ensemble des lots, le délai d'exécution du marché commence à courir à partir de la date de commencement qui sera définie par ordre de service. Les délais sont inscrits à l'article 5 de l'acte d'engagement du lot concerné
Identifiant interne: 10
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Options:
Description des options: Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. - Pse facultative (lot 17): * Mise en oeuvre d'un réseau de chauffage extérieur entre réseau primaire sur domaine public et la sous-station du bâtiment. * Mise en oeuvre de plans de défense incendie avec extincteurs. -Pse facultative (lot 19): * Mise en oeuvre de compléments d'éclairage public sur les parkings en terre-pierre * Fourniture et pose de 4 candélabres identiques à ceux de l'offre de base y compris massifs de fondation préfabriqués. * Fourniture, passage et tirage du câble d'alimentation dans fourreau en attente y compris raccordement aux extrémités
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 15/10/2024
Durée: 20 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre
Pondération (points, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Rouen
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMMUNAUTE DE COMMUNES FALAISES DU TALOU
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1.
Lot: LOT-0011
Titre: Mobiliers / Habillages à façon
Description: Mobiliers / Habillages à façon Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 2 mois ; - le délai d'exécution des travaux : 18 mois. Pour l'ensemble des lots, le délai d'exécution du marché commence à courir à partir de la date de commencement qui sera définie par ordre de service. Les délais sont inscrits à l'article 5 de l'acte d'engagement du lot concerné
Identifiant interne: 11
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Options:
Description des options: Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. - Pse facultative (lot 17): * Mise en oeuvre d'un réseau de chauffage extérieur entre réseau primaire sur domaine public et la sous-station du bâtiment. * Mise en oeuvre de plans de défense incendie avec extincteurs. -Pse facultative (lot 19): * Mise en oeuvre de compléments d'éclairage public sur les parkings en terre-pierre * Fourniture et pose de 4 candélabres identiques à ceux de l'offre de base y compris massifs de fondation préfabriqués. * Fourniture, passage et tirage du câble d'alimentation dans fourreau en attente y compris raccordement aux extrémités
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 15/10/2024
Durée: 20 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre
Pondération (points, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Rouen
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMMUNAUTE DE COMMUNES FALAISES DU TALOU
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1.
Lot: LOT-0012
Titre: Mobiliers des catalogues
Description: Mobiliers des catalogues Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 2 mois ; - le délai d'exécution des travaux : 18 mois. Pour l'ensemble des lots, le délai d'exécution du marché commence à courir à partir de la date de commencement qui sera définie par ordre de service. Les délais sont inscrits à l'article 5 de l'acte d'engagement du lot concerné
Identifiant interne: 12
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Options:
Description des options: Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. - Pse facultative (lot 17): * Mise en oeuvre d'un réseau de chauffage extérieur entre réseau primaire sur domaine public et la sous-station du bâtiment. * Mise en oeuvre de plans de défense incendie avec extincteurs. -Pse facultative (lot 19): * Mise en oeuvre de compléments d'éclairage public sur les parkings en terre-pierre * Fourniture et pose de 4 candélabres identiques à ceux de l'offre de base y compris massifs de fondation préfabriqués. * Fourniture, passage et tirage du câble d'alimentation dans fourreau en attente y compris raccordement aux extrémités
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 15/10/2024
Durée: 20 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre
Pondération (points, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Rouen
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMMUNAUTE DE COMMUNES FALAISES DU TALOU
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1.
Lot: LOT-0013
Titre: Chapes / Chapes armées
Description: Chapes / Chapes armées Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 2 mois ; - le délai d'exécution des travaux : 18 mois. Pour l'ensemble des lots, le délai d'exécution du marché commence à courir à partir de la date de commencement qui sera définie par ordre de service. Les délais sont inscrits à l'article 5 de l'acte d'engagement du lot concerné
Identifiant interne: 13
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Options:
Description des options: Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. - Pse facultative (lot 17): * Mise en oeuvre d'un réseau de chauffage extérieur entre réseau primaire sur domaine public et la sous-station du bâtiment. * Mise en oeuvre de plans de défense incendie avec extincteurs. -Pse facultative (lot 19): * Mise en oeuvre de compléments d'éclairage public sur les parkings en terre-pierre * Fourniture et pose de 4 candélabres identiques à ceux de l'offre de base y compris massifs de fondation préfabriqués. * Fourniture, passage et tirage du câble d'alimentation dans fourreau en attente y compris raccordement aux extrémités
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 15/10/2024
Durée: 20 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre
Pondération (points, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Rouen
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMMUNAUTE DE COMMUNES FALAISES DU TALOU
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1.
Lot: LOT-0014
Titre: Revêtements de sols - Faïences
Description: Revêtements de sols - Faïences Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 2 mois ; - le délai d'exécution des travaux : 18 mois. Pour l'ensemble des lots, le délai d'exécution du marché commence à courir à partir de la date de commencement qui sera définie par ordre de service. Les délais sont inscrits à l'article 5 de l'acte d'engagement du lot concerné
Identifiant interne: 14
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Options:
Description des options: Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. - Pse facultative (lot 17): * Mise en oeuvre d'un réseau de chauffage extérieur entre réseau primaire sur domaine public et la sous-station du bâtiment. * Mise en oeuvre de plans de défense incendie avec extincteurs. -Pse facultative (lot 19): * Mise en oeuvre de compléments d'éclairage public sur les parkings en terre-pierre * Fourniture et pose de 4 candélabres identiques à ceux de l'offre de base y compris massifs de fondation préfabriqués. * Fourniture, passage et tirage du câble d'alimentation dans fourreau en attente y compris raccordement aux extrémités
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 15/10/2024
Durée: 20 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre
Pondération (points, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Rouen
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMMUNAUTE DE COMMUNES FALAISES DU TALOU
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1.
Lot: LOT-0015
Titre: Peintures - Revêtement muraux
Description: Peintures - Revêtement muraux Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 2 mois ; - le délai d'exécution des travaux : 18 mois. Pour l'ensemble des lots, le délai d'exécution du marché commence à courir à partir de la date de commencement qui sera définie par ordre de service. Les délais sont inscrits à l'article 5 de l'acte d'engagement du lot concerné
Identifiant interne: 15
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Options:
Description des options: Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. - Pse facultative (lot 17): * Mise en oeuvre d'un réseau de chauffage extérieur entre réseau primaire sur domaine public et la sous-station du bâtiment. * Mise en oeuvre de plans de défense incendie avec extincteurs. -Pse facultative (lot 19): * Mise en oeuvre de compléments d'éclairage public sur les parkings en terre-pierre * Fourniture et pose de 4 candélabres identiques à ceux de l'offre de base y compris massifs de fondation préfabriqués. * Fourniture, passage et tirage du câble d'alimentation dans fourreau en attente y compris raccordement aux extrémités
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 15/10/2024
Durée: 20 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre
Pondération (points, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Rouen
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMMUNAUTE DE COMMUNES FALAISES DU TALOU
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1.
Lot: LOT-0016
Titre: Ascenseurs
Description: Ascenseurs Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 2 mois ; - le délai d'exécution des travaux : 18 mois. Pour l'ensemble des lots, le délai d'exécution du marché commence à courir à partir de la date de commencement qui sera définie par ordre de service. Les délais sont inscrits à l'article 5 de l'acte d'engagement du lot concerné
Identifiant interne: 16
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Options:
Description des options: Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. - Pse facultative (lot 17): * Mise en oeuvre d'un réseau de chauffage extérieur entre réseau primaire sur domaine public et la sous-station du bâtiment. * Mise en oeuvre de plans de défense incendie avec extincteurs. -Pse facultative (lot 19): * Mise en oeuvre de compléments d'éclairage public sur les parkings en terre-pierre * Fourniture et pose de 4 candélabres identiques à ceux de l'offre de base y compris massifs de fondation préfabriqués. * Fourniture, passage et tirage du câble d'alimentation dans fourreau en attente y compris raccordement aux extrémités
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 15/10/2024
Durée: 20 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre
Pondération (points, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Rouen
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMMUNAUTE DE COMMUNES FALAISES DU TALOU
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1.
Lot: LOT-0017
Titre: Plomberie - Chauffages - Ventilation
Description: Plomberie - Chauffages - Ventilation Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 2 mois ; - le délai d'exécution des travaux : 18 mois. Pour l'ensemble des lots, le délai d'exécution du marché commence à courir à partir de la date de commencement qui sera définie par ordre de service. Les délais sont inscrits à l'article 5 de l'acte d'engagement du lot concerné
Identifiant interne: 17
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Options:
Description des options: Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. - Pse facultative (lot 17): * Mise en oeuvre d'un réseau de chauffage extérieur entre réseau primaire sur domaine public et la sous-station du bâtiment. * Mise en oeuvre de plans de défense incendie avec extincteurs. -Pse facultative (lot 19): * Mise en oeuvre de compléments d'éclairage public sur les parkings en terre-pierre * Fourniture et pose de 4 candélabres identiques à ceux de l'offre de base y compris massifs de fondation préfabriqués. * Fourniture, passage et tirage du câble d'alimentation dans fourreau en attente y compris raccordement aux extrémités
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 15/10/2024
Durée: 20 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre
Pondération (points, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Rouen
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMMUNAUTE DE COMMUNES FALAISES DU TALOU
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1.
Lot: LOT-0018
Titre: Électricité
Description: Électricité Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 2 mois ; - le délai d'exécution des travaux : 18 mois. Pour l'ensemble des lots, le délai d'exécution du marché commence à courir à partir de la date de commencement qui sera définie par ordre de service. Les délais sont inscrits à l'article 5 de l'acte d'engagement du lot concerné
Identifiant interne: 18
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Options:
Description des options: Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. - Pse facultative (lot 17): * Mise en oeuvre d'un réseau de chauffage extérieur entre réseau primaire sur domaine public et la sous-station du bâtiment. * Mise en oeuvre de plans de défense incendie avec extincteurs. -Pse facultative (lot 19): * Mise en oeuvre de compléments d'éclairage public sur les parkings en terre-pierre * Fourniture et pose de 4 candélabres identiques à ceux de l'offre de base y compris massifs de fondation préfabriqués. * Fourniture, passage et tirage du câble d'alimentation dans fourreau en attente y compris raccordement aux extrémités
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 15/10/2024
Durée: 20 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre
Pondération (points, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Rouen
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMMUNAUTE DE COMMUNES FALAISES DU TALOU
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1.
Lot: LOT-0019
Titre: Voiries Réseaux Divers (VRD)
Description: Voiries Réseaux Divers (VRD) Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 1 mois (en dérogation à l'article 28.1 du CCAG travaux) ; - le délai d'exécution des travaux : 18 mois. Pour l'ensemble des lots, le délai d'exécution du marché commence à courir à partir de la date de commencement qui sera définie par ordre de service. Les délais sont inscrits à l'article 5 de l'acte d'engagement du lot concerné
Identifiant interne: 19
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Options:
Description des options: Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. - Pse facultative (lot 17): * Mise en oeuvre d'un réseau de chauffage extérieur entre réseau primaire sur domaine public et la sous-station du bâtiment. * Mise en oeuvre de plans de défense incendie avec extincteurs. -Pse facultative (lot 19): * Mise en oeuvre de compléments d'éclairage public sur les parkings en terre-pierre * Fourniture et pose de 4 candélabres identiques à ceux de l'offre de base y compris massifs de fondation préfabriqués. * Fourniture, passage et tirage du câble d'alimentation dans fourreau en attente y compris raccordement aux extrémités
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 15/10/2024
Durée: 20 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre
Pondération (points, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Rouen
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMMUNAUTE DE COMMUNES FALAISES DU TALOU
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1.
Lot: LOT-0020
Titre: Espaces verts et mobilier urbain
Description: Espaces verts et mobilier urbain Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 2 mois ; - le délai d'exécution des travaux : 18 mois. Pour l'ensemble des lots, le délai d'exécution du marché commence à courir à partir de la date de commencement qui sera définie par ordre de service. Les délais sont inscrits à l'article 5 de l'acte d'engagement du lot concerné
Identifiant interne: 20
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Options:
Description des options: Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. - Pse facultative (lot 17): * Mise en oeuvre d'un réseau de chauffage extérieur entre réseau primaire sur domaine public et la sous-station du bâtiment. * Mise en oeuvre de plans de défense incendie avec extincteurs. -Pse facultative (lot 19): * Mise en oeuvre de compléments d'éclairage public sur les parkings en terre-pierre * Fourniture et pose de 4 candélabres identiques à ceux de l'offre de base y compris massifs de fondation préfabriqués. * Fourniture, passage et tirage du câble d'alimentation dans fourreau en attente y compris raccordement aux extrémités
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 15/10/2024
Durée: 20 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre
Pondération (points, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Rouen
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMMUNAUTE DE COMMUNES FALAISES DU TALOU
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 5 848 669,93 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: LHOTELLIER BATIMENT
Offre:
Identifiant de l’offre: LHOTELLIER BATIMENT
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 794 890,00 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2024-05-01
Titre: Terrassements- Fondations - Gros-Oeuvre
Date de conclusion du marché: 17/10/2024
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Statut sélection lauréat: Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Autre
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: BOMATEC
Offre:
Identifiant de l’offre: BOMATEC
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur de l'offre: 871 234,46 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2024-05-03
Titre: Charpente bois - Ossature bois
Date de conclusion du marché: 17/10/2024
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: lg isolation
Offre:
Identifiant de l’offre: lg isolation
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur de l'offre: 10 223,84 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2024-05-04
Titre: Ravalements
Date de conclusion du marché: 17/10/2024
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0005
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: SARL BCR
Offre:
Identifiant de l’offre: SARL BCR
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
Valeur de l'offre: 396 780,00 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2024-05-05
Titre: Couvertures zinc - Bardages Zinc
Date de conclusion du marché: 17/10/2024
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0006
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: BOMATEC
Offre:
Identifiant de l’offre: BOMATEC
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Valeur de l'offre: 154 818,09 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2024-05-06
Titre: Bardages bois
Date de conclusion du marché: 17/10/2024
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0007
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: ALUBAT NORMANDIE
Offre:
Identifiant de l’offre: ALUBAT NORMANDIE
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0007
Valeur de l'offre: 426 409,36 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2024-05-07
Titre: Menuiseries extérieures - Fermetures
Date de conclusion du marché: 17/10/2024
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0008
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: SOCIETE NOUVELLE BURAY ET FILS
Offre:
Identifiant de l’offre: SOCIETE NOUVELLE BURAY ET FILS
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0008
Valeur de l'offre: 92 880,00 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2024-05-08
Titre: Métallerie
Date de conclusion du marché: 17/10/2024
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0009
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: CLOISONS ISOLATIONS PLAFONDS
Offre:
Identifiant de l’offre: CLOISONS ISOLATIONS PLAFONDS
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0009
Valeur de l'offre: 513 330,45 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2024-05-09
Titre: Cloisons - Doublages - Plafonds - Isolation
Date de conclusion du marché: 17/10/2024
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0010
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: SOC COOP LA FRATERNELLE
Offre:
Identifiant de l’offre: SOC COOP LA FRATERNELLE
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0010
Valeur de l'offre: 268 893,45 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2024-05-10
Titre: Menuiseries intérieures
Date de conclusion du marché: 17/10/2024
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0011
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: COSTIL CDM
Offre:
Identifiant de l’offre: COSTIL CDM
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0011
Valeur de l'offre: 230 251,71 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2024-05-11
Titre: Mobiliers / Habillages à façon
Date de conclusion du marché: 17/10/2024
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0012
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: BC INTERIEUR
Offre:
Identifiant de l’offre: BC INTERIEUR
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0012
Valeur de l'offre: 145 436,00 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2024-05-12
Titre: Mobiliers des catalogues
Date de conclusion du marché: 17/10/2024
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0013
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: QUALICHAPE
Offre:
Identifiant de l’offre: QUALICHAPE
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0013
Valeur de l'offre: 109 212,24 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2024-05-13
Titre: Chapes / Chapes armées
Date de conclusion du marché: 17/10/2024
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0014
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: GAMM
Offre:
Identifiant de l’offre: GAMM
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0014
Valeur de l'offre: 116 276,91 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2024-05-14
Titre: Revêtements de sols - Faïences
Date de conclusion du marché: 17/10/2024
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0015
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: SRP
Offre:
Identifiant de l’offre: SRP
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0015
Valeur de l'offre: 83 684,36 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2024-05-15
Titre: Peintures - Revêtement muraux
Date de conclusion du marché: 17/10/2024
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0016
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: OTIS
Offre:
Identifiant de l’offre: OTIS
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0016
Valeur de l'offre: 22 700,00 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2024-05-16
Titre: Ascenseurs
Date de conclusion du marché: 17/10/2024
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0017
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: BRUNET
Offre:
Identifiant de l’offre: BRUNET
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0017
Valeur de l'offre: 586 995,57 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2024-05-17
Titre: Plomberie - Chauffages - Ventilation
Date de conclusion du marché: 17/10/2024
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0018
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: ACTEMIUM Dieppe
Offre:
Identifiant de l’offre: ACTEMIUM Dieppe
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0018
Valeur de l'offre: 347 688,00 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2024-05-18
Titre: électricité
Date de conclusion du marché: 17/10/2024
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0019
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: EUROVIA HAUTE NORMANDIE
Offre:
Identifiant de l’offre: EUROVIA HAUTE NORMANDIE
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0019
Valeur de l'offre: 484 678,69 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2024-05-19
Titre: Voiries Réseaux Divers (Vrd)
Date de conclusion du marché: 17/10/2024
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0020
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: TERIDEAL NORMANDIE
Offre:
Identifiant de l’offre: TERIDEAL NORMANDIE
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0020
Valeur de l'offre: 192 286,75 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2024-05-20
Titre: Espaces verts et mobilier urbain
Date de conclusion du marché: 17/10/2024
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement: E9ECB011-9D8C-752C-ACB3773808074783
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Téléphone: +33480041260
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: COMMUNAUTE DE COMMUNES FALAISES DU TALOU
Numéro d’enregistrement: 76625
Adresse postale: 46 bis rue Général de Gaulle
Ville: Envermeu
Code postal: 76630
Subdivision pays (NUTS): Seine-Maritime (FRD22)
Pays: France
Point de contact: PHILIPPE Patrice
Téléphone: 0235048510
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: COMMUNAUTE DE COMMUNES FALAISES DU TALOU
Numéro d’enregistrement: 1744635
Adresse postale: 46 bis rue Général de Gaulle
Ville: Envermeu
Code postal: 76630
Subdivision pays (NUTS): Seine-Maritime (FRD22)
Pays: France
Téléphone: 0235048510
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Tribunal administratif de Rouen
Numéro d’enregistrement: E9ECB07E-E497-3899-08B9228915904BAE
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Ville: Rouen
Code postal: 76000
Subdivision pays (NUTS): Seine-Maritime (FRD22)
Pays: France
Téléphone: 0232081270
Télécopieur: 0232081271
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: LHOTELLIER BATIMENT
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 1498936-1-1-1
Adresse postale: Rue Du Manoir
Ville: Blangy-Sur-Bresle
Code postal: 76340
Subdivision pays (NUTS): Seine-Maritime (FRD22)
Pays: France
Téléphone: 0227282720
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0001
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: BOMATEC
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 1498936-1-3-1
Adresse postale: 280 Route Du Trait
Ville: Rives En Seine
Code postal: 76490
Subdivision pays (NUTS): Seine-Maritime (FRD22)
Pays: France
Téléphone: 0235373678
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0003
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: lg isolation
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 1498936-1-4-1
Adresse postale: 480 Rue Nungesser Et Coli
Ville: Guichainville
Code postal: 27930
Subdivision pays (NUTS): Eure (FRD21)
Pays: France
Téléphone: 0276570045
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0004
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: SARL BCR
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 1498936-1-5-1
Adresse postale: 1209 Rue Vert Buisson
Ville: Saint-Leger-Du-Bourg-Denis
Code postal: 76160
Subdivision pays (NUTS): Seine-Maritime (FRD22)
Pays: France
Téléphone: 0232832271
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0005
8.1.
ORG-0009
Nom officiel: BOMATEC
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 1498936-1-6-1
Adresse postale: 280 Route Du Trait
Ville: Rives En Seine
Code postal: 76490
Subdivision pays (NUTS): Seine-Maritime (FRD22)
Pays: France
Téléphone: 0235373678
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0006
8.1.
ORG-0010
Nom officiel: ALUBAT NORMANDIE
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 1498936-1-7-1
Adresse postale: Zone Artisanale
Ville: Totes
Code postal: 76890
Subdivision pays (NUTS): Seine-Maritime (FRD22)
Pays: France
Téléphone: 0235322350
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0007
8.1.
ORG-0011
Nom officiel: SOCIETE NOUVELLE BURAY ET FILS
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 1498936-1-8-1
Adresse postale: Bd De L Europe
Ville: Neufchatel-En-Bray
Code postal: 76270
Subdivision pays (NUTS): Seine-Maritime (FRD22)
Pays: France
Téléphone: 0235930494
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0008
8.1.
ORG-0012
Nom officiel: CLOISONS ISOLATIONS PLAFONDS
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 1498936-1-9-1
Adresse postale: 11 Rue De Bombos
Ville: Hautbos
Code postal: 60210
Subdivision pays (NUTS): Oise (FRE22)
Pays: France
Téléphone: 0344460861
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0009
8.1.
ORG-0013
Nom officiel: SOC COOP LA FRATERNELLE
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 1498936-1-10-1
Adresse postale: Che Wicart
Ville: Lisieux
Code postal: 14100
Subdivision pays (NUTS): Calvados (FRD11)
Pays: France
Téléphone: 0331310527
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0010
8.1.
ORG-0014
Nom officiel: COSTIL CDM
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 1498936-1-11-1
Adresse postale: 347 Rue Du Pin
Ville: Honguemare-Guenouville
Code postal: 27310
Subdivision pays (NUTS): Eure (FRD21)
Pays: France
Téléphone: 0232410403
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0011
8.1.
ORG-0015
Nom officiel: BC INTERIEUR
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 1498936-1-12-1
Adresse postale: 6 All Kepler
Ville: Champs-Sur-Marne
Code postal: 77420
Subdivision pays (NUTS): Seine-et-Marne (FR102)
Pays: France
Téléphone: 0164680606
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0012
8.1.
ORG-0016
Nom officiel: QUALICHAPE
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 1498936-1-13-1
Adresse postale: Le Rocher Hue
Ville: Sainte-Honorine-La-Chardonne
Code postal: 61430
Subdivision pays (NUTS): Orne (FRD13)
Pays: France
Téléphone: 0233308769
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0013
8.1.
ORG-0017
Nom officiel: GAMM
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 1498936-1-14-1
Adresse postale: Za Plaine Des Cambres
Ville: Anceaumeville
Code postal: 76710
Subdivision pays (NUTS): Seine-Maritime (FRD22)
Pays: France
Téléphone: 0232808870
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0014
8.1.
ORG-0018
Nom officiel: SRP
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 1498936-1-15-1
Adresse postale: Za Du Polen
Ville: Eslettes
Code postal: 76710
Subdivision pays (NUTS): Seine-Maritime (FRD22)
Pays: France
Téléphone: 0235620138
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0015
8.1.
ORG-0019
Nom officiel: OTIS
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 1498936-1-16-1
Adresse postale: 3 Pl De La Pyramide
Ville: Puteaux
Code postal: 92800
Subdivision pays (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Pays: France
Téléphone: 0235121681
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0016
8.1.
ORG-0020
Nom officiel: BRUNET
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 1498936-1-17-1
Adresse postale: 373 Rte De Neufchatel
Ville: Quincampoix
Code postal: 76230
Subdivision pays (NUTS): Seine-Maritime (FRD22)
Pays: France
Téléphone: 0232808610
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0017
8.1.
ORG-0021
Nom officiel: ACTEMIUM Dieppe
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 1498936-1-18-1
Adresse postale: Crs Bourbon
Ville: Martin-Eglise
Code postal: 76370
Subdivision pays (NUTS): Seine-Maritime (FRD22)
Pays: France
Téléphone: 0235068922
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0018
8.1.
ORG-0022
Nom officiel: EUROVIA HAUTE NORMANDIE
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 1498936-1-19-1
Ville: Saint-Aubin-Le-Cauf
Code postal: 76510
Subdivision pays (NUTS): Seine-Maritime (FRD22)
Pays: France
Téléphone: 0235048484
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0019
8.1.
ORG-0023
Nom officiel: TERIDEAL NORMANDIE
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 1498936-1-20-1
Adresse postale: 4 Bd Arago
Ville: Wissous
Code postal: 91320
Subdivision pays (NUTS): Essonne (FR104)
Pays: France
Téléphone: 0235799999
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0020
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: e00c56ce-5118-4784-b25f-769c4b501750 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 05/12/2024 16:16:04 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 751724-2024
Numéro de publication au JO S: 239/2024
Date de publication: 09/12/2024
