1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: SIAH des vallées du Croult et du Petit Rosne
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Protection de l’environnement
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Marché public de travaux de réhabilitation des collecteurs d'eaux usées et d'eaux pluviales de la rue de Montmélian sur la commune de Saint-Witz.
Description: Le présent marché est non alloti et comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle. C'est un marché à prix mixtes. La période de préparation est d'une durée de 8 semaines et le délai d'exécution des travaux de la tranche ferme de 22 semaines (5,5 mois) soit un délai global d'exécution de 30 semaines.
Identifiant de la procédure: bab010cd-65cf-4e51-b434-fe33ce4aa9c6
Avis précédent: 30b3cb79-cc19-45b9-b499-17bfd1db3f69-01
Identifiant interne: OP STWI_179
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45232410 Travaux d'assainissement
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Dans les conditions prévues à l'article R. 2122-7 du CCP, le maître d'ouvrage se réserve le droit de passer avec le titulaire, au terme du marché initial, un marché public de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui ont été confiées. La durée pendant laquelle ce nouveau marché pourra être conclu ne peut pas dépasser 3 ans à compter de la notification du présent marché.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Marché public de travaux de réhabilitation des collecteurs d'eaux usées et d'eaux pluviales de la rue de Montmélian sur la commune de Saint-Witz.
Description: Le présent marché est non alloti et comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle. C'est un marché à prix mixtes. La période de préparation est d'une durée de 8 semaines et le délai d'exécution des travaux de la tranche ferme de 22 semaines (5,5 mois) soit un délai global d'exécution de 30 semaines.
Identifiant interne: OP STWI_179
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45232410 Travaux d'assainissement
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 30 Semaines
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Valeur de l'offre
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur du mémoire technique
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Informations relatives aux délais de recours: Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : - Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. - Recours pour excès de pouvoir contre une clause réglementaire du contrat ou la décision du pouvoir adjudicateur de déclarer sans suite ou infructueuse la passation du marché pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme. - Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SIAH des vallées du Croult et du Petit Rosne
Organisation qui signe le marché: SIAH des vallées du Croult et du Petit Rosne
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 1 381 651,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: BARRIQUAND
Offre:
Identifiant de l’offre: Offre BARRIQUAND
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 1 381 651,00 EUR
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: OPE STWI_179
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 17/03/2025
Date de conclusion du marché: 10/04/2025
Organisation qui signe le marché: SIAH des vallées du Croult et du Petit Rosne
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 7
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: SIAH des vallées du Croult et du Petit Rosne
Numéro d’enregistrement: 20004931000010
Adresse postale: Rue de l'eau et des enfants
Ville: Rue de l'eau et des enfants Bonneuil en france
Code postal: 95500
Subdivision pays (NUTS): Val-d’Oise (FR108)
Pays: France
Téléphone: 0130111515
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro d’enregistrement: 17950702500015
Ville: 2-4 Boulevard de l'Hautil BP 30322 Cergy-Pontoise cedex
Code postal: 95027
Subdivision pays (NUTS): Val-d’Oise (FR108)
Pays: France
Téléphone: 0130173400
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: BARRIQUAND
Numéro d’enregistrement: 925 620 049 00013
Adresse postale: Route de Choisy au Bac - BP 10439
Ville: COMPIÈGNE
Code postal: 60204
Subdivision pays (NUTS): Oise (FRE22)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
Identifiant/version de l’avis: e3e536c3-cdd2-496f-9d16-8d6758728edf - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 18/04/2025 11:52:39 (UTC+2) Eastern European Time, Central European Summer Time
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 259176-2025
Numéro de publication au JO S: 78/2025
Date de publication: 22/04/2025
