Centrale des marchés
Travaux de reprise des installations de chauffage-climatisation-ventilation à la salle de la Terrasse Travaux de reprise des installations de chauffage-climatisation-ventilation à la salle de la Terrasse fax : 01-69-18-69-10 adresse : 9 Square de la Mairie designation : Ville de Gif sur Yvet...
Ville de Gif sur Yvette 91190Gif-sur-Yvette cellule.marches@mairie-gif.fr 01 69 18 69 10
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Travaux de reprise des installations de chauffage-climatisation-ventilation à la salle de la Terrasse

Marché public ou privé
Référence du marché : 5982007

Date de clôture estimée : 22/04/21
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (12/04/21)
BOAMP (31/03/21)
21-43834
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 91
Annonce No 21-43834
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Gif sur Yvette.
 Correspondant : Mme Braux Marie, Responsable marchés, 9 Square de la Mairie 91190 Gif-sur-Yvette, tél. : 01-70-56-53-44, télécopieur : 01-69-18-69-10, courriel : cellule.marches@mairie-gif.fr adresse internet : http://mairie-gif.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux de reprise des installations de chauffage-climatisation-ventilation à la salle de la Terrasse.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45331000.
Lieu d'exécution : salle de la Terrasse, 91190 Gif-sur-Yvette.
Code NUTS : -FR104.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

la consultation a pour objet des travaux de reprise des installations de chauffage-climatisation-ventilation à la salle de la Terrasse, qui feront l'objet d'un marché conclu à prix global et forfaitaire.
les variantes à l'initiative des candidats sont refusées dans le cadre de cette consultation. Les prestataires remettront une offre répondant scrupuleusement aux spécifications du cahier des charges.
Le marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle.
le marché comporte une prestation supplémentaire éventuelle.
le délai d'exécution des travaux de la tranche ferme est de 15 semaines - soit 105 jours calendaires (y compris la période de préparation du chantier - hors congés - prestation supplémentaire incluse) à compter de l'ordre de service en prescrivant le démarrage. Le délai d'exécution des travaux propres à la tranche optionnelle, est arrêté à 5 semaines - soit 35 jours calendaires - à compter de la notification de l'ordre de service d'affermissement de ladite tranche optionnelle, le cas échéant.
cette consultation fait suite à la décision de résiliation d'un marché précédemment attribué pour ce même objet, dans le cadre d'une consultation d'entreprises allotie, engagée en 2019, pour l'opération de réaménagement de la salle de la Terrasse
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la description des ouvrages, leurs spécifications techniques et les normes ou règlements à respecter sont indiqués dans le cahier des clauses techniques particulières (Cctp) et ses annexes.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : le marché comporte une prestation supplémentaire éventuelle.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 105 jours à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte et sur le solde dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Le nantissement ou la cession de créances prévus à l'article L.2191-8 du Code de la commande publique pourront être effectués dans les formes fixées aux articles R.2191-45 à R.2191-59 du Code de la commande publique. Cette garantie ou caution doit être constituée en totalité au plus tard à la date de présentation de la demande de paiement du premier acompte.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le paiement s'effectuera selon les règles de la comptabilité publique, avec un délai de mandatement maximum fixé à 30 jours à compter de la date de présentation de la facture.
Le mode de règlement est le virement par mandat administratif. L'opération est financée sur le budget de la commune.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché sera attribué à une entreprise ou à un groupement momentané d'entreprises.
en cas d'attribution à un groupement momentané d'entreprises, la forme du groupement est libre. Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de membres de plusieurs groupements, conformément à l'article R.2142-21 du Code de la commande publique.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : l'examen des candidatures portera sur les capacités techniques, financières et professionnelles à exécuter le marché.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
     - Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés;
     - Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail).

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
     - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
     - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
     - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
     - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
     - Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC 4, Déclaration de sous-traitance (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4);
     - S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre.

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) : 
     - Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
     - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.
conformément aux articles R.2143-13 et l'article R.2143-14 du Code de la commande publique,les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que la Commune peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.
les candidats ne sont en outre pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui ont déjà été transmis à la Commune dans le cadre d'une précédente mise en concurrence et qui demeurent valables. Obligation leur est faite d'indiquer précisément les références de cette précédente consultation (objet et date de remise des offres). Le candidat ne pourra se prévaloir d'un quelconque manquement de la Ville en cas d'insuffisance des informations transmises.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 22 avril 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2021 - Salle de la Terrasse.

Renseignements complémentaires : il est vivement recommandé aux soumissionnaires de procéder à une visite du site avant la date limite de remise des offres.
la visite du site se fera impérativement en présence d'un représentant du service superstructure.
Un rendez-vous aura été pris préalablement par téléphone au 01.70.56.53.40.
a la suite de cette visite, un récépissé sera délivré au candidat.
il est toutefois précisé que cette visite n'a pas d'autre objet que celui de permettre au pouvoir adjudicateur de s'assurer que l'ensemble des candidats connaissent le lieu d'exécution du marché et les contraintes qui en découlent. Par conséquent, un soumissionnaire qui serait en mesure de justifier, à l'appui d'une note spécifique, qu'il dispose déjà d'une connaissance approfondie du site et de ses contraintes, peut être dispensé de cette visite sans que son offre soit considérée comme irrégulière.
pour tout renseignement complémentaire concernant le marché, les candidats peuvent s'adresser à :
Renseignements administratifs : Service Commande Publique - tél : 01.70.56.53.44.
renseignements techniques : Service Superstructure - tél. : 01.70.56.53.40
modalités de remise des offres: Les plis devront être remis par voie électronique uniquement, sur le profil acheteur de la commune (site achatpublic.com).

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Les documents sont disponibles gratuitement sur le profil acheteur de la commune (site achatpublic.com).

Date d'envoi du présent avis à la publication : 31 mars 2021.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Versailles 56, avenue de Saint Cloud 78011 Versailles, tél. : 01-39-20-20-54, courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interdépartemental de Versailles de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics 29 rue Barbet-De-Jouy 75700 Paris Cedex 7, tél. : 01-44-42-63-43, courriel : jean-louis.chavernac@ile-de-france.pref.gouv.fr, télécopieur : 01-44-42-63-37.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : la procédure peut faire l'objet :
- a tout moment, d'une procédure de conciliation par le président du Tribunal Administratif de VERSAILLES (Article L.211-4 du Code de Justice Administrative) ;
- d'un recours gracieux adressé au Pouvoir Adjudicateur dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée ;
- d'un référé précontractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat, conformément à l'article L.551-I du Code de Justice Administrative (C.J.A.).
- d'un référé suspension avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat (article L. 521-1 du C.J.A.).
- en cas d'urgence, d'un référé liberté et d'un référé conservatoire (article L.521-2 et L.521-3 du C.J.A.).
- d'un référé contractuel, conformément aux articles L.551-13 et suivants du Code de Justice Administrative (C.J.A.).
- toute décision individuelle défavorable dans le cadre du présent marché pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif de VERSAILLES dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification, conformément à l'article R. 421-1 et 3 du C.J.A. En application de l'article L. 521-1 du C.J.A. Le juge des référés pourra être saisi d'une demande de suspension de la décision objet de la requête en annulation.
- par ailleurs, tout concurrent évincé de la conclusion du marché est recevable à former devant le juge administratif un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Ce recours du Candidat évincé devra être exercé dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché ou de la réception du courrier l'informant du rejet de son offre.
pour plus de renseignements, les candidats sont invités à consulter le site internet du conseil d'etat : http://www.conseil-etat.fr.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous