Centrale des marchés
Construction d'une plateforme de serres de recherche en biologie végétale Construction d'une plateforme de serres de recherche en biologie végétale cp : 38041 correspondant : M. Le Président, Université Joseph Fourier designation : Université joseph fourier adres...
Université joseph fourier 38041Grenoble
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Construction d'une plateforme de serres de recherche en biologie végétale

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1748374

Date de clôture estimée : 01/12/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (30/10/15)
15-166259
Avis de marché

Département(s) de publication : 38
Annonce No 15-166259
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Université joseph fourier.
 Correspondant : M. le président, Université Joseph Fourier, B.P. 53 38041 Grenoble Cedex 9 adresse internet : http://www.ujf-grenoble.fr.

Objet du marché : construction d'une plateforme de serres de recherche en biologie végétale.
Lieu d'exécution : 2237 rue de la piscine, 38610 Gières.

Caractéristiques principales : 
construction d'une plateforme de serres de recherche en biologie végétale
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Possibilité de présenter une offre pour un lot, plusieurs lots ou l'ensemble des lots.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : conjoint avec mandataire solidaire.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du Code des marchés publics :- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;- déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP ; - documents relatifs au pouvoir de la personne habilitée pour engager le candidat (extrait Kbis, RCS, délégation...) ;Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du Code des marchés publics :- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du Code des marchés publics :- liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix des prestations : 50 %;
     - valeur technique : 40 %;
     - délai d'exécution : 10 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 1.e.r décembre 2015, à 16 h 30.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 15TXM066.

Renseignements complémentaires : allotissement: ne sont pas concernés par le présent règlement de la consultation, dans la mesure où ils ont été attribués lors d'une précédente consultation, les lots suivants : lot 2 cloisons, doublage, faux-plafond / lot 6 cvc, plomberie / lot 7 : électricité. L'opération comporte également des travaux de vdi qui font l'objet d'un accord-cadre conclu par le pouvoir adjudicateur.
durée du marché, délais d'exécution: le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 11 mois (dont un mois de préparation de chantier) à compter de la date figurant à l'ordre de service de démarrage des travaux.
- variantes: les variantes sont autorisées pour le lot 5 "Menuiseries extérieures". Les caractéristiques thermiques et de transmission lumineuses devront être au moins aussi performantes que celles décrites au cctp. Les concurrents doivent présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation (solution de base). Mais ils peuvent égalementprésenter, conformément à l'article 50 du code des marchés publics, une offre comportant des variantes.
pour l'ensemble des autres lots, les variantes sont interdites.
- prestations supplémentaires ou alternatives:
lot 1: gros-œuvre, sols durs, sols souples
- pse 1: revêtement de sol en carreaux de grès cérame 30x30 antidérapant,
lot 5: menuiseries extérieures
- pse 1: réalisation murs rideau en fermeture des serres alpines,
- pse 2: réalisation des murs rideau en fermeture des serres standard, simple vitrage
lot 10: paillasses
- pse 1: finition stratifié compact,
lot 13: traitement de façades
- pse 1: paroi simple peau en tôle acier laquée,
- pse 2: paroi double peau en tôle acier laquée,
- pse 3: suppression bardage translucide en polycarbonate.
- sous-critères de notation de la valeur technique:
- pertinence des moyens humains et matériels affectés aux travaux (10%)
- qualité des produits et matériaux affectés aux travaux (10%)
- pertinence des moyens déployés pour lesétudes (10%)
- qualité de la méthodologie mise en œuvre (10%)
- sous-critères de notation du critère "délai d'exécution":
- optimisation du planning (5%)
- qualité de gestion des délais et des approvisionnements (5%)
- négociations: le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier.
- accès au dossier de consultation et demande de renseignement: www.marches-publics.gouv.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 octobre 2015.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Université Joseph Fourier.
 B.P. 53,  38041 Grenoble Cedex 9,  adresse internet : http://www.marches-publics.gouv.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
 adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=276544&orgAcronyme=f2h.

Renseignements relatifs aux lots : 

 Lot1. - Gros-œuvre, sols durs, sols souples
 Lot3. - Couverture, étanchéité
 Lot4. - Charpente métallique
 Lot5. - Menuiseries extérieures
 Lot8. - Menuiseries intérieures
 Lot9. - Métallerie
 Lot10. - Paillasses
 Lot11. - Peinture - Revêtement muraux
 Lot12. - VRD - Espace vert
 Lot13. - Traitement des façades
 Lot14. - Chambres climatiques
 Lot1. - Gros-œuvre, sols durs, sols souples
 Lot3. - Couverture, étanchéité
 Lot4. - Charpente métallique
 Lot5. - Menuiseries extérieures
 Lot8. - Menuiseries intérieures
 Lot9. - Métallerie
 Lot10. - Paillasses
 Lot11. - Peinture - Revêtement muraux
 Lot12. - VRD - Espace vert
 Lot13. - Traitement des façades
 Lot14. - Chambres climatiques
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00