Travaux extension du parking de la gare Meuse TGV

Annonce n° 25-26794

Mis en ligne sur le site www.boamp.fr le 10/03/2025

Nom complet de l'acheteur : Conseil départemental de la Meuse

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 22550001600152

Ville : Bar-le-Duc

Code postal : 55000

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 55, 52, 54, 57, 88

Intitulé du marché : Travaux extension du parking de la gare Meuse TGV

Code CPV principal - Descripteur principal : 45223300

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Travaux extension du parking de la gare Meuse TGV. La consultation fait l'objet de deux lots : Lot n°1 : Travaux de voirie - génie civil et éclairage public, Lot n°2 : Travaux de plantation d'espaces verts et d'arbres.

Critères d'attribution : Les conditions d'attribution sont décrites dans le règlement de la consultation.

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :

- Pour le lot n°1 : Travaux de voirie - génie civil et éclairage public : - Nom du titulaire : SAS EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE - 8 Rue des Saponaires BP10053 - 55001 BAR LE DUC CEDEX - Siège social : Boulevard du Val de Vesle Prolongé - 51550 SAINT LEONARD. Tél : 03 29 79 17 45. Mail : vitry-st-dizier@eurovia.com. - Montant du marché tel qu’il résulte du détail quantitatif estimatif non contractuel : 344 896,17 € HT, soit 413 875,40 € TTC. - Durée du marché : La durée de validité du marché est de 24 mois. - Période de préparation : Par dérogation à l’article 28.1 du CCAG-Travaux, la durée de la période de préparation est de 1 mois pour le lot n° 1 : Travaux de voirie, de génie civil, et d’éclairage public. Elle est comprise dans le délai d’exécution. - Délai d'exécution : Le délai d’exécution est fixé à 3 mois, décomposé en 1 mois de préparation et 2 mois de chantier. Le délai d’exécution ainsi que la période de préparation comprise dans ce délai d’exécution, commenceront à courir à compter de la date fixée sur l’ordre de service prescrivant leur démarrage. - Reconduction : Le marché ne sera pas reconduit. - Pour le lot n°2 : Travaux de plantation d’espaces verts et d’arbres : - Nom du titulaire : SARL TORLOTING PAYSAGES - 14 Bis ZAC Geslin 54800 LABRY. Tél : 06 31 78 43 37. Mail : torloting.paysages@gmail. - Montant du marché tel qu’il résulte du détail quantitatif estimatif non contractuel : 11 895,50 € HT, soit 14 274,60 € TTC. - Durée du marché : La durée de validité du marché est de 24 mois. - Période de préparation : Par dérogation à l’article 28.1 du CCAG-Travaux, la durée de la période de préparation est de 1 mois pour le lot n° 2 : Travaux de plantation d’espaces verts et d’arbres. Elle est comprise dans le délai d’exécution. - Délai d'exécution : Le délai d’exécution pour la plantation des arbres est fixé à 1 mois et 15 jours, décomposé en 1 mois de préparation et 15 jours de chantier. Le délai d’exécution ainsi que la période de préparation comprise dans ce délai d’exécution, commenceront à courir à compter de la date fixée sur l’ordre de service prescrivant leur démarrage. - Reconduction : Le marché ne sera pas reconduit. - Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif - 5 place Carrière - case officielle n°20038 - 54036 Nancy Tél. 03.83.17.43.43. - Fax. 03.83.17.43.50. Courriel : greffe.ta-nancy@juradm.fr. Internet : http://nancy.tribunal-administratif.fr. - Les voies et délais des recours : - Référé précontractuel : depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat (article L 551-1 du Code de justice administrative). - Référé contractuel : En procédure adaptée (MAPA) - soit 6 mois à compter de la signature du marché. - soit impossible si un délai minimum de onze jours a été respecté entre la publication d’un avis d’intention de conclure (ex ante) et la signature du marché OU pour les candidats ayant exercé un référé précontractuel. - Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet (articles R 421-1 à R 421-3 du Code de justice administrative). - Recours de plein contentieux : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité concernant l'attribution du marché. - Instance chargée de donner des informations relatives à l’introduction des recours : Tribunal Administratif - 5 place Carrière - case officielle n°20038 - 54036 Nancy. Tél. 03.83.17.43.43. - Fax. 03.83.17.43.50. Courriel : greffe.ta-nancy@juradm.fr. Internet : http://nancy.tribunal-administratif.fr. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.