Centrale des marchés
Marché de travaux relatif au remplacement des menuiseries extérieures des salles de classe de l'école Armand Lazard à Grande Ravine sur la commune du Gosier Marché de travaux relatif au remplacement des menuiseries extérieures des salles de classe de l'école Armand Lazard à Grande Ravine sur la commune du Gosier. ville : Le Gosier designation : Vi...
Ville de Gosier 97190Le Gosier dcpa@villedugosier.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Marché de travaux relatif au remplacement des menuiseries extérieures des salles de classe de l'école Armand Lazard à Grande Ravine sur la commune du Gosier

Marché public ou privé
Référence du marché : 5512997

Date de clôture estimée : 10/08/20
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (20/07/20)
20-92361
Avis de marché

Département(s) de publication : 971
Annonce No 20-92361
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Gosier.
 Correspondant :  CORNET Cédric, Maire, 67, Boulevard du Général de Gaulle 97190 Le Gosiercourriel : dcpa@villedugosier.fr adresse internet : http://www.villedugosier.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.info/accueil.htm.

Objet du marché : marché de travaux relatif au remplacement des menuiseries extérieures des salles de classe de l'école Armand Lazard à Grande Ravine sur la commune du Gosier.
Lieu de livraison : ecole Armand Lazard de Grande Ravine (Maternelle et Primaire), 97190 Gosier.

Caractéristiques principales : 
consistance des travaux :
L'Entreprise assurera l'ensemble des fournitures et travaux suivants:
dépose des menuiseries extérieures existantes ;
Reprise et préparation des supports ;
Fourniture et pose de menuiseries extérieures en aluminium ;
Mise à la terre (électricité) ;
Les opérations de réception ;
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché de travaux relatif au remplacement des menuiseries extérieures des salles de classe de l'école Armand Lazard à Grande Ravine sur la commune du Gosier.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots.
Cautionnement et garanties exigés : l'opérateur est dispensé de cautionnement.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les prestations seront réglées conformément aux dispositions du Ccap.
Les prestations objet du présent marché seront financées selon les modalités suivantes : fonds propres de l'acheteur et financements européens et autres.
les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception par le Maître d'œuvre des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
le mode de règlement est le virement bancaire.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : la personne publique souhaite conclure le marché soit avec un candidat unique soit avec un groupement solidaire d'entreprises ayant désigné un mandataire commun et solidaire.
en cas de groupement, le mandataire sera obligatoirement une entreprise spécialisée dans les menuiseries extérieures en aluminium.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
     - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
     - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
     - Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - valeur technique de l'offre : 40 %;
     - prix : 30 %;
     - délai d'exécution : 30 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 10 août 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info/accueil.htm
Code NUTS : Fry10
Valeur estimée hors TVA : 80 000,00 euro(s)
lot 1 - menuiseries extérieures (Ecole élémentaire)
lot 2 - menuiseries extérieures (Ecole Maternelle)
Modalités d'ouverture des offres :
Date: 11 août 2020
lieu : Hôtel de ville
marché périodique : Non
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non
Références du ou des projet(s) et / ou programme(s) :Marchés réservés : Non
L'Execution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : Noninstance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Basse-Terre, Quartier d'orléans, Route du Stade Félix Eboué
97109 Basse-Terre
Tél : 0590814538 télécopieur : 0590819670mel : greffe.ta-basse-terre@juradm.fr
instance chargée des procédures de recours
tribunal Administratif de la Guadeloupe
6, Rue Victor Hugues
97100 BASSE Terre
Tél : 0590 81 45 38
télécopieur : 0590 81 96 70
courriel : greffe.ta-basse-terre@juradm.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 juillet 2020.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Pôle Administratif de la ville du GOSIER : M. le directeur de l'aménagement du territoire, des infrastructures et du développement durable.
 section Périnet,  97190 Gosier, tél. : 05-90-84-95-96, courriel : jearbau@villedugosier.fr,  adresse internet : http://www.marches-publics.info/accueil.htm.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Marie du Gosier : M. le directeur des Affaires Juridiques.
 67, Boulevard du Général de Gaulle,  97190 Le Gosier, courriel : hbeaubois@villedugosier.fr,  adresse internet : http://www.marches-publics.info/accueil.htm.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Marie du Gosier : Direction de la commande publique et des achats.
 67, Boulevard du Général de Gaulle,  97190 Le Gosier, courriel : ebardus@villedugosier.fr,  adresse internet : http://www.marches-publics.info/accueil.htm.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. -
Menuiseries extérieures (Ecole élémentaire)
Mots descripteurs : Vitraux

Lot(s) 2. -
Menuiseries extérieures (Ecole Maternelle)
Mots descripteurs : Vitraux
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous