Centrale des marchés
34 Construction d'une médiathèque intercommunale pour la Cté d'Agglomération à Frontignan 34 Construction d'une médiathèque intercommunale pour la Cté d'Agglomération à Frontignan ville : Frontignan lieu : 4, avenue d'aigues B.P. 600 code_postal : 34110 pays : F-
Cté d'agglomération du Bassin de Thau 34110Frontignan marches-publics@thau-agglo.fr 0467464765
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

34 Construction d'une médiathèque intercommunale pour la Cté d'Agglomération à Frontignan

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 171411

Date de clôture estimée : 14/09/12
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (27/07/12)
239010-2012
BOAMP (27/07/12)
12-151013

Travaux

AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
Cté d'agglomération du Bassin de Thau, 4, avenue d'aigues B.P. 600, à l'attention de Service Commande Publique, F-34110 Frontignan. Tél. : (+33) 4 67 46 47 64. E-mail : marches-publics@thau-agglo.fr. Fax : (+33) 4 67 46 47 65.

Adresse(s) internet :

Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.thau-agglo.fr/.

Adresse du profil d'acheteur : http://bassin-thau.marcoweb.fr/.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Thau agglo, 4, avenue d'aigues B.P. 600, à l'attention de Melle Sophie SACCAZES, F-34110 Frontignan. Tél. : (+33) 4 67 46 47 64. E-mail : marches-publics@thau-agglo.fr. Fax : (+33) 4 67 46 47 65

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Thau agglo, 4, avenue d'aigues B.P. 600, à l'attention de Service Commande Publique, F-34110 Frontignan. Tél. : (+33) 4 67 46 47 62. E-mail : marches-publics@thau-agglo.fr. Fax : (+33) 4 67 46 47 65. URL : http://bassin-thau.marcoweb.fr

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Thau agglo, 4, avenue d'aigues B.P. 600, à l'attention de Service Commande Publique, F-34110 Frontignan. Tél. : (+33) 4 67 46 47 62. E-mail : marches-publics@thau-agglo.fr. Fax : (+33) 4 67 46 47 65. URL : http://bassin-thau.marcoweb.fr

Adresses de l'autre pouvoir adjudicateur pour le compte duquel le pouvoir adjudicateur agit

I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public.
I.3) Activité principale
Services généraux des administrations publiques.
Environnement.
Affaires économiques et financières.
Logement et équipements collectifs.
Loisirs, culture et religion.

Autre : déchets - assainissement.
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
construction d'une médiathèque intercommunale à Frontignan.

II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation
Travaux :
exécution
Code NUTS , FR813, .

II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public.

II.1.4) Information sur l'accord-cadre :

II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
le batiment R+2 sur parking enterré, se présente sous la forme d'un seul volume installé sur un terrain d'assiette de forme trapézoidale, longé côté Nord par une étroite bande végétalisée : Hauteur maxi du batiment : 15m / Emprise au sol : 780m2 / shon : 2 241m2 + 756m2 de stationnement et locaux techniques en sous-sol. Ce projet s'inscrit dans une démarche de certification de Haute Qualité Environnementale (Hqe—). D'une manière générale, la démarche Hqe— vise à satisfaire les objectifs traditionnels de qualité (qualité architecturale, qualité d'usage, qualité d'ambiance, qualité technique) tout en limitant l'impact environnemental du batiment. Une réflexion sur la qualité environnementale du projet a été menée tout au long des études. Cette réflexion intervient aussi bien en phases préalables de programme et de conception qu'en phase réalisation. Les entreprises ont donc un rôle essentiel à jouer au moment du chantier afin d'assurer la continuité de la démarche, et l'obtention des performances environnementales souhaitées.


II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45223220.

II.1.7) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui.

II.1.8) Lots :

Division en lots : oui.

Il est possible de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots

II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : marché séparé ordinaire.

II.2.2) Informations sur les options :

Options : non.
II.2.3) Reconduction


II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux :

Durée en mois : 17(à compter de la date d'attribution du marché).
INFORMATIONS SUR LES LOTS


Lot n° 1

Intitulé : Gros oeuvre terrassements
1) Description succincte :
Pour le présent lot, les travaux consistent essentiellement et de manière non exhaustive en la réalisation de : - Mise en place des installations de chantier - Entretien, nettoyage et maintenance des installations de chantier - Repliement complet des installations de chantier; - Terrassement complet permettant l'implantation du batiment - Infrastructures en béton armé; - Parois verticales en béton armé blanc laissé brut de décoffrage - Planchers à caissons en béton armé blanc laissé brut de décoffrage; - Panneaux de fibres de bois acoustiques posés en fond de coffrage des planchers caissons - Dallage; - Canalisations - Plantations

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45223220.

3) Quantité ou étendue :

4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

Durée en mois : 15(à compter de la date d'attribution du marché).

5) Informations complémentaires sur les lots
Les travaux comportent une tranche ferme et une tranche conditionnelle. La tranche ferme comprend le terrassement pour la réalisation d'un sous-sol, fondations et travaux en élévation sur 4 niveaux y compris RDC de l'enveloppe béton double peau et des planchers caissons en béton architectonique blanc, les chapes béton intérieures plus quelques ouvrages extérieurs béton, réseaux extérieurs et plantations. La tranche conditionnelle comprend le rabattement de nappe (le cas échéant). Délai d'exécution de la tranche conditionnelle : 3,5 mois exécuté dans le délai de la tranche ferme. Date limite d'affermissement : 21 jours après notification de la tranche ferme

Lot n° 2

Intitulé : Cloisons doublages plafonds suspendus
1) Description succincte :
Les prestations du présent lot comprennent notamment : - Les études d'exécution, avec plans et détails d'exécution et de chantier, établis d'après le Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.) à soumettre à l'approbation du Maître d'oeuvre, y compris relevés précis des côtes sur place. - La fourniture, la pose et la réalisation : - Des cloisons fixes composites. - Des renforts d'isolation phonique. - Des cloisons de doublage - Des plafonds suspendus en laine de verre. - Des profils de rives aile d'avion. - Des plafonds suspendus en plaques de platre. - Des ouvrages divers (soffites, caissons d'habillages, encoffrements, joues, grilles de décompression, etc). - Des travaux divers (poses des huisseries et batis, renforts des cloisons, protèges angles en cornières métalliques, pose des trappes de visite de gaines, raccords divers, découpes, barrières coupe-feu et isophoniques). - Les dispositions nécessaires au respect de la sécurité du personnel contre les chutes (pendant l'exécution des travaux du présent lot). - Les dispositifs assurant la sécurité des personnes et des biens. - Les nettoyages et les enlèvements hors chantier de tous déchets, débris, emballages, gravois résultant de l'exécution des travaux du présent lot. Cette liste n'est pas limitative

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45421152.

3) Quantité ou étendue :

4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

Durée en mois : 2(à compter de la date d'attribution du marché).

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 3

Intitulé : Menuiseries extérieures bois
1) Description succincte :
Les prestations du présent lot comprennent notamment : - Les études d'exécution, avec plans et détails d'exécution et de chantier, établis d'après le Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.) à soumettre à l'approbation du Maître d'oeuvre, y compris relevés précis des côtes sur place. - La fourniture, la pose et la réalisation : - Les chassis vitrés coulissants d'une hauteur d'étage - Les chassis vitrés coulissants disposés sur une allège fixe - Les chassis vitrés fixes - Les chassis vitrés coupe feu - Les chassis vitrés ouvrants à la française avec allège à ventelles motorisés - Les chassis à ventelles motorisés d'une hauteur d'étage - Les ensembles vitrés en bois constitués de chassis fixes de grandes dimensions et de portes pleines incluses - Les portes vitrées ou pleines éventuellement pare flamme ou coupe feu associées à des chassis vitrés eux-memes pare flamme ou coupe feu - Les planchers extérieurs en bois des terrasses - Les tablettes de travail - Les dispositions nécessaires au respect de la sécurité du personnel contre les chutes (pendant l'exécution des travaux du présent lot). - Les dispositifs assurant la sécurité des personnes et des biens. - Les nettoyages et les enlèvements hors chantier de tous déchets, débris, emballages, gravois résultant de l'exécution des travaux du présent lot. Cette liste n'est pas limitative

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45421000.

3) Quantité ou étendue :

4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots
Délai d'exécution de ce présent lot : 3,5 mois

Lot n° 4

Intitulé : Menuiseries intérieures bois
1) Description succincte :
Les prestations du présent lot comprennent notamment la fourniture, la pose et la réalisation : - Les blocs portes stratifiés - L'organigramme - Les cloisons vitrées - Les cloisons des sanitaires - Les poteaux de tete de cloisons. - Les murs mobiles - Les plinthes bois. - Les façades de gaines - Les trappes de gaines et de visites. - Les placards coulissants - Les détalonnages des portes. - Les dispositions nécessaires au respect de la sécurité du personnel contre les chutes (pendant l'exécution des travaux du présent lot). - Les dispositifs assurant la sécurité des personnes et des biens. - Les nettoyages et les enlèvements hors chantier de tous déchets, débris, emballages, gravois résultant de l'exécution des travaux du présent lot. Cette liste n'est pas limitative

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45421000.

3) Quantité ou étendue :

4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots
Délai d'exécution du présent lot : 4,5 mois

Lot n° 5

Intitulé : Menuiseries agencement bois
1) Description succincte :
Les prestations du présent lot comprennent notamment : - Les études d'exécution sont réalisées par la maîtrise d'oeuvre, avec plans et détails d'exécution et de chantier, calepinages d'exécution, les plans d'ateliers sont établis par l'entreprise et sont à soumettre à l'approbation du Maître d'oeuvre, y compris relevés précis des côtes sur place. - La fourniture, la pose et la réalisation : - Les habillages stratifiés sur cloisons - Les plafonds de la salle des rencontres - La boîte pour chute à livres. - Des écrans de projection. - Des façades de gaines et rayonnages périphériques appelés " ruban ". - Des plans de vasques et de change. - Des miroirs. - Des rideaux. - Les dispositions nécessaires au respect de la sécurité du personnel contre les chutes (pendant l'exécution des travaux du présent lot). - Les dispositifs assurant la sécurité des personnes et des biens. - Les nettoyages et les enlèvements hors chantier de tous déchets, débris, emballages, gravois résultant de l'exécution des travaux du présent lot. Cette liste n'est pas limitative

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45421000.

3) Quantité ou étendue :

4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

Durée en mois : 2(à compter de la date d'attribution du marché).

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 6

Intitulé : Serrurerie
1) Description succincte :
Les prestations du présent lot comprennent notamment : - Les plans d'atelier à soumettre à l'approbation du Maître d'oeuvre, y compris relevés précis des côtes sur place. - La fourniture, la pose et la réalisation : - Des gardes corps vitrés. - Des gardes corps avec remplissage en maille inox. - Des gardes corps de la lumière de l'escalier encloisonné - Des mains courantes. - Des portes acier. - Des ensembles menuisés en acier - Des ouvrages en caillebottis - Des brise soleil - Des façades de la " boîte à lumière et à vent " avec leurs chassis vitrés ouvrants et leurs chassis à ventelles - Des stores enroulables - D'une porte à lames bois escamotable - Des grilles de ventilation - D'une trappe technique - D'une trappe de retour de prets - D'un chassis de désenfumage - D'un coffre-fort - D'une boite aux lettres - Des porte-vélos. - Des cendriers - Des caches extincteurs - Un bac à sable - Les dispositions nécessaires au respect de la sécurité du personnel contre les chutes (pendant l'exécution des travaux du présent lot). - Les dispositifs assurant la sécurité des personnes et des biens. - Les nettoyages et les enlèvements hors chantier de tous déchets, débris, emballages, gravois résultant de l'exécution des travaux du présent lot. Cette liste n'est pas limitative

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
44316500.

3) Quantité ou étendue :

4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

Durée en mois : 7(à compter de la date d'attribution du marché).

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 7

Intitulé : Etancheité
1) Description succincte :
Les prestations du présent lot comprennent notamment la fourniture, la pose et la réalisation des étanchéités du type bicouche élastomère avec isolant et protection gravier, des étanchéités du type bicouche élastomère avec isolant et protection par platelages en bois sur plots, des revetements imperméables par résine, des étanchéités du type bicouche élastomère avec isolant et protection par chape béton, des étanchéités du type bicouche élastomère autoprotégée avec isolant, des ouvrages annexes comprenant, les trop pleins et gargouilles, l'étanchéité des joints de dilatation, les évacuations des eaux pluviales des toitures terrasses, les descentes d'eaux pluviales extérieures, les manchons pour sorties de ventilation, les habillages des ventilations des eaux usées, les crosses, les crochets d'ancrages, les couvertines, tous accessoires métalliques pour seuils, joints de dilatation, entrées d'eau, la fourniture et la mise en oeuvre des autres parties métalliques insérées ou reliées au revetement d'étanchéité et de tous dispositifs, la fourniture et la mise en oeuvre des contre - collerettes de tuyaux de ventilation de chute, les dispositifs de protection des relevés et retombées, les dispositifs d'étanchéité au droit des pénétrations, la fourniture et la mise en oeuvre des fourreaux métalliques nécessaires aux traversées de l'ouvrage porteur (en aggravation du C.C.S), l'obturation des trémies pour mise hors d'eau provisoire, les épreuves d'étanchéité à l'eau du revetement (en aggravation du C.C.S) pour les essais d'étanchéité. Cette liste n'est pas limitative

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45261420.

3) Quantité ou étendue :

4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

Durée en mois : 2(à compter de la date d'attribution du marché).

5) Informations complémentaires sur les lots
Ce lot n°7 comprend une prestation alternative que les candidats ont l'obligation de chiffrer dans leurs offres. Cette prestation concerne une étanchéité multicouche alternative à la solution membrane écologique

Lot n° 9

Intitulé : Sols Colles
1) Description succincte :
Les prestations du présent lot comprennent notamment : - Les préparations des supports. - Les réagréages - Les barrières anti-humidité sous revetements de sols souples - Les revetements de sols textiles en lés. - L'habillage des marches et contremarches des gradins de la salle des rencontres. - Les ouvrages divers (Barres de seuils - Couvres joints, couvres joints de dilatation, les protections et nettoyages, etc). - Les dispositions nécessaires au respect de la sécurité du personnel contre les chutes (pendant l'exécution des travaux du présent lot). - Les dispositifs assurant la sécurité des personnes et des biens. - Les nettoyages et les enlèvements hors chantier de tous déchets, débris, emballages, gravois résultant de l'exécution des travaux du présent lot. Cette liste n'est pas limitative

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45432111.

3) Quantité ou étendue :

4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

Durée en mois : 1(à compter de la date d'attribution du marché).

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 10

Intitulé : Peinture
1) Description succincte :
Les prestations du présent lot comprennent notamment : - Les études d'exécution, avec plans et détails d'exécution et de chantier, établis d'après le Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.) à soumettre à l'approbation du Maître d'oeuvre, y compris relevés précis des côtes sur place. - Peintures, toiles de verres - La réalisation des enduits garnissants. - Les préparations des platres manufacturés. - Les préparations des supports. - Les traitements de finition en parois et plafond - Les peintures acryliques. - Les traitements anti-graffiti. - Les peintures sur ouvrages métalliques. - Les peintures, lasures ou vernis sur ouvrages bois et dérivés. - Les peintures sur canalisations P.V.C apparentes. - Les peintures sur canalisations métalliques apparentes. - Les peintures sur appareils de chauffage et tuyaux de chauffage. - Les peintures de sol - Le nettoyage de réception. - Les dispositions nécessaires au respect de la sécurité du personnel contre les chutes (pendant l'exécution des travaux du présent lot). - Les dispositifs assurant la sécurité des personnes et des biens. - Les nettoyages et les enlèvements hors chantier de tous déchets, débris, emballages, gravois résultant de l'exécution des travaux du présent lot. Cette liste n'est pas limitative

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45442100.

3) Quantité ou étendue :

4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

Durée en mois : 5(à compter de la date d'attribution du marché).

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 11

Intitulé : Chauffage Ventillation Plomberie-Sanitaires GTB
1) Description succincte :
Les travaux comprennent notamment la réalisation de forages et la mise en place de sondes géothermiques, la mise en place de l'ensemble des équipements qui permettra la production de calorie et de frigorie par pompe à chaleur eau / eau, l'ensemble de la distribution hydraulique depuis le local technique chauffage vers les équipements terminaux, la mise en place des équipements terminaux (plancher chauffant, poutres froides, ...), la mise en place des équipements de régulation, la mise en place d'un ensemble mono-split pour le local informatique, la mise en place de l'ensemble des équipements de ventilation pour les locaux accessibles au public. Cela comprend entre autre la mise en place de centrale de traitement d'air double flux avec récupérateur d'énergie, de l'ensemble des réseaux aérauliques, de l'ensemble des grilles et bouches de soufflage, reprise et extérieure, de l'ensemble des équipements divers (clapets coupe feu, pièges à sons, registres de réglage, ...), la mise en place de l'ensemble des équipements de plomberie sanitaires . Cela comprend entre autre la mise en place des réseaux EU / EV / EP/ EF / ECS, des équipements de traitements d'eau, des productions d'ECS, des appareils sanitaires, des pompes de relevage pour les réseaux au niveau -1, la mise en place de l'ensemble des équipements pour la mise en place d'une GTB, la mise en place d'armoires électriques spécifiques au présent lot, le raccordement de ses équipements aux attentes du lot Electricité

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45331000, 45330000.

3) Quantité ou étendue :

4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots
Délai d'exécution du présent lot : 12,5 moisCe lot n°11 comprend une prestation alternative que les candidats ont l'obligation de chiffrer dans leurs offres. Cette prestation concerne un déplacement de la position des sondes géothermiques hors de l'emprise du parking enterré

Lot n° 12

Intitulé : Desenfumage
1) Description succincte :
Comprend l'installation du désenfumage mécanique d'un volume unique avec tourelles d'extraction en terrasse supérieure et amenées d'air neuf sur ouvrants de façades ainsi que la gestion de la sur-ventilation nocturne en période estivale et SSI

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
42521000.

3) Quantité ou étendue :

4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots
Délai d'exécution du présent lot : 12,5 mois

Lot n° 13

Intitulé : Electricité cf. Cf
1) Description succincte :
Travaux d'électricité Courants Forts (CFO) L'entreprise titulaire du présent lot devra : - La réalisation des réseaux de terre, compris interconnexion des terres entres-elles. - La mise en oeuvre des différents supports de distribution électrique. - La mise en oeuvre des canalisations électriques. - La mise en oeuvre des armoires de distribution électrique. - La mise en oeuvre de l'appareillage. - La mise en oeuvre des luminaires intérieurs et extérieurs. - La mise en oeuvre du système d'éclairage de sécurité. - La réalisation des notes de calculs, calculs d'éclairement, schémas unifilaires et synoptiques de distribution, plans de réservations et plans d'exécution, et ce, avant réalisation. - Les paramétrages, mises en services et essais des installations réalisées. - Les fiches d'auto-contrôles, PV de réception, ... - La fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés. Travaux d'électricité Courants Faibles (CFA) L'entreprise titulaire du présent lot devra : - La réalisation des liaisons équipotentielles. - La mise en oeuvre des différents supports de distribution électrique. - La mise en oeuvre du système de sécurité intrusion. - La mise en oeuvre du système de filtrage d'accès. - La mise en oeuvre du système de distribution TV. - La mise en oeuvre du système de pré-cablage Voix-Données-Images. - La réalisation des notes de calculs, schémas unifilaires et synoptiques de distribution, plans de réservations et plans d'exécution, et ce, avant réalisation. - Les paramétrages, mises en services et essais des installations réalisées. - Les fiches d'auto-contrôles, PV de réception, ... - La fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45310000.

3) Quantité ou étendue :

4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

Durée en mois : 14(à compter de la date d'attribution du marché).

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 14

Intitulé : Ascenseurs
1) Description succincte :
Les prestations du présent lot comprennent notamment la fourniture et la mise en oeuvre de deux ascenseurs 630 Kg et leurs postes palières

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
42416100.

3) Quantité ou étendue :

4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots
Délai d'exécution du présent lot : 3,5 mois

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Retenue de garantie de 5 %, qui peut etre remplacée par une garantie à première demande ou à une caution personnelle et solidaire. Garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire couvrant l'intégralité du montant de l'avance.
III.1.2) Modalités essentielles de de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Articles 86 à 111 du Code des marchés publics français. Caractéristiques des prix : Prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix : fermes actualisables. Une avance de 5 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-Travaux Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financement : Budget : M14 Investissementréférences de l'imputation : 93213/3213/21318 AP 93213/2 Subventions en cours - region languedoc roussillon - conseil général de l'hérault contrat 2012, 2013 et 2014 - eTAT - dRAC - cAF - union europeenne (feder).
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire.
III.1.4) Autres conditions particulières :

L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières : oui.
Le délai d'exécution tous lots confondus est de 17 mois dont une période de préparation fixée à un mois. La période de préparation débutera à compter de la réception d'un ordre de service de démarrage de celle-ci. Le titulaire de chacun des lots recevra ensuite, pour les travaux lui incombant, un ordre de service de commencement des travaux. Le lot n°7 (étanchéité) et le lot n°11 (CVC Plomberie-Sanitaires Gtb) comprennent une prestation alternative que les candidats ont l'obligation de chiffrer dans leurs offres. Pour le lot n°7 (étanchéité) il s'agit d'une étanchéité multicouche alternative à la solution membrane. Pour le lot n°11 (CVC Plomberie-Sanitaires Gtb) il s'agit d'un déplacement de la position des sondes géothermiques hors de l'emprise du parking enterré.

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail.
III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
III.2.3) Capacité technique :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de meme nature.
III.2.4) Informations sur les marchés réservés :

III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure :
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :

IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution :
Offres économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
1. prix
Pondération : 40.
2. valeur technique
Pondération : 40.
3. critère environnemental
Pondération : 15.
4. caractère esthétique
Pondération : 5.
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée :non.

IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
12MO08.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
non.

IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :

Documents payants : non.

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
14 septembre 2012, à 12:00

IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Langue(s) officielle(s) de l'UE français

IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable : non.

VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.

VI.3) Informations complémentaires :
Les candidats doivent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.minefe.gouv.fr. Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé . Dématérialisation des procédures : l'organisme acheteur préconise la transmission des plis par voie papier. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Le fuseau horaire de référence sera celui de (Gmt+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent etre transmis sont les suivants : Tous formats standards. Le niveau minimum de signature électronique exigé des candidats est le Niveau II (équivalent classe 3) de la PRIS V1 (Politique de Référencement Intersectoriel de Sécurité). Le certificat de signature utilisé doit etre référencé sur la liste disponible à l'adresse suivante : http://www.entreprises.minefe.gouv.fr/certificats/. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l'ouverture des plis et pourront faire l'objet d'une signature manuscrite.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 25 juillet 2012.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier, 6 rue Pitot, F-34063 Montpellier. E-mail : greffe.ta-montpellier@juradm.fr. Tél. : (+33) 4 67 54 81 00. URL : http://www.ta-montpellier.juradm.fr. Fax : (+33) 4 67 54 74 10

Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal Administratif de Montpellier, 6 rue Pitot, F-34063 Montpellier. E-mail : greffe.ta-montpellier@juradm.fr. Tél. : (+33) 4 67 54 81 00. URL : http://www.ta-montpellier.juradm.fr. Fax : (+33) 4 67 54 74 10

VI.4.2) Introduction des recours

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours Tribunal Administratif de Montpellier, 6 rue Pitot, F-34063 Montpellier. E-mail : greffe.ta-montpellier@juradm.fr. Tél. : (+33) 4 67 54 81 00. URL : http://www.ta-montpellier.juradm.fr. Fax : (+33) 4 67 54 74 10

VI.5) Date d'envoi du présent avis : 25 juillet 2012

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous