Centrale des marchés
La présente consultation a pour objet les travaux de remplacement des anciens verrous de sureté et la pose des nouveaux verrous de suretés déjà livrés sur les établissements suivants : le centre pé.. La présente consultation a pour objet les travaux de remplacement des anciens verrous de sureté et la pose des nouveaux verrous de suretés déjà livrés sur les établissements suivants : le centre pé...
DIR INTERREGIONALE SCES PENITENTIAIRES 94267Fresnes cedex
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

La présente consultation a pour objet les travaux de remplacement des anciens verrous de sureté et la pose des nouveaux verrous de suretés déjà livrés sur les établissements suivants : le centre pé..

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4330121

Date de clôture estimée : 08/03/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (15/02/19)
19-25073
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 94, 78, 92, 93, 95
Annonce No 19-25073
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : DIR INTERREGIONALE SCES PENITENTIAIRES.
 Correspondant : M. Comtat Patrick, disp Paris - dai B.P. 103 3, avenue de la division Leclerc 94267 Fresnes Cedex adresse internet : http://www.marches-publics.gouv.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services pénitentiaires.

Objet du marché : la présente consultation a pour objet les travaux de remplacement des anciens verrous de sureté et la pose des nouveaux verrous de suretés déjà livrés sur les établissements suivants : le centre pénitentiaire de Bois d'arcy, la maison d'arrêt de Villepinte, la maison d'arrêt de Nanterre et la maison d'arrêt d'osny.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45421140.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

divers etablissements / installation des verrous de surete (bois d?arcy, villepinte, osny, nanterre)
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la présente consultation a pour objet les travaux de remplacement des anciens verrous de sureté et la pose des nouveaux verrous de suretés déjà livrés sur les établissements suivants : le centre pénitentiaire de Bois d'arcy, la maison d'arrêt de Villepinte, la maison d'arrêt de Nanterre et la maison d'arrêt d'osny.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix des prestations : 30 %;
     - délais d'exécution : 40 %;
     - valeur technique : 30 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 8 mars 2019, à 12 heures.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : INSTALLATIONVERROUSSURETE.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 février 2019.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
 adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=415866&orgAcronyme=d3f.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Melun 43 Rue du Général de Gaulle 77000 Melun, tél. : 01-60-56-66-30.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. - cp bois d?arcy / installation des verrous de surete.
Dépose des anciens verrous de sureté et pose des nouveaux verrous de sureté déjà livrés au centre pénitentiaire de Bois d'arcy
C.P.V. - Objet principal : 45421140.
Mots descripteurs : Serrurerie

Lot(s) 2. - ma villepinte / installation des verrous de surete.
Dépose des anciens verrous de sureté et pose des nouveaux verrous de sureté déjà livrés à la maison d'arrêt de Villepinte
C.P.V. - Objet principal : 45421140.
Mots descripteurs : Serrurerie

Lot(s) 3. - ma nanterre / installation des verrous de surete.
Dépose des anciens verrous de sureté et pose des nouveaux verrous de sureté déjà livrés à la maison d'arrêt de Nanterre
C.P.V. - Objet principal : 45421140.
Mots descripteurs : Serrurerie

Lot(s) 4. - ma osny / installation des verrous de surete.
Dépose des anciens verrous de sureté et pose des nouveaux verrous de sureté déjà livrés à la maison d'arrêt d'osny
C.P.V. - Objet principal : 45421140.
Mots descripteurs : Serrurerie
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous