Centrale des marchés
fourniture et pose de clôtures et de matériels divers, à Fresnes FOURNITURE ET POSE DE CLOTURES ET DE MATERIELS DIVERSFRESNES (VAL-DE-MARNE) ville : Fresnes correspondant : M. Bridey Jean-Jacques, Député-Maire url : http://www.fresnes94.fr cp : 94260 d...
VILLE DE FRESNES 94260Fresnes
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Fourniture et pose de clôtures et de matériels divers, à Fresnes

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1490664

Date de clôture estimée : 22/05/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (04/05/15)
15-68155
Avis d'appel public à la concurrence Département(s) de publication : 94 Annonce No 15-68155 Travaux - Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : VILLE DE FRESNES. Correspondant : M. Bridey Jean-Jacques, Député-Maire, 1 place Pierre et Marie Curie 94260 Fresnes adresse internet : http://www.fresnes94.fr . Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.maximilien.fr . Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. Objet du marché : fourniture et pose de clotures et de materiels divers fresnes (val-de-marne) . Type de marché de travaux : exécution. Lieu d'exécution : fresnes. Code NUTS : |FR107|. L'avis implique un marché public. Caractéristiques principales : dans le cadre de la renaturation du ru de Rungis et des espaces naturels humides associés, la présente consultation a pour objet la fourniture et la pose de clôtures et de matériels divers, à Fresnes (Val-De-Marne). Le contexte de réalisation des travaux figure au CCTP joint au dossier de consultation des entreprises (Dce) Refus des variantes . Prestations divisées en lots : non. Cautionnement et garanties exigés : si les dispositions de l'article 87 du code des marchés publics sont remplies, il sera versé une avance au titulaire du présent marché. Les modalités de calcul et de remboursement de l'avance sont fixées par l'article 87 du code des marchés publics. Le titulaire peut refuser le versement de l'avance. Cette avance fera l'objet d'une première facture avant toute autre demande de paiement concernant l'exécution du présent marché. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le financement sera assuré au moyen des crédits inscrits à la section investissement du budget pour l'année 2015. Le règlement se fera par virement, au moyen de mandats administratifs. Le délai de paiement est fixé à 30 jours à dater de la réception de la facture. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché pourra être conclu avec un titulaire unique. D'Autre part, les candidats ont aussi la possibilité de se grouper pour candidater au présent marché. dans ce cas, celui-ci (groupement) devra être un groupement conjoint avec mandataire solidaire ou un groupement solidaire. il est cependant interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : - en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; - en qualité de membres de plusieurs groupements. L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro . Conditions de participation : Critères de sélection des candidatures : conformément au décret du 26 septembre 2014, les candidats ont la possibilité de proposer l'ensemble des pièces mentionnées ci-dessous, par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou via un espace de stockage numérique accessibles gratuitement. Le cas échéant, le candidat indiquera expressément dans son dossier de candidature : - les informations nécessaires à la consultation de ce système (codes d'accès etc.) ; - et, les documents ou renseignements (demandés par le pouvoir adjudicateur) accessibles via ce système. Situation juridique - références requises : kbis ou son équivalent, et, en cas de délégation de pouvoirs, le pouvoir donné au signataire des pièces du marché ; Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (ou le formulaire Dc2, dûment complété et signé, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, portail du ministère de l'economie, de l'industrie et de l'emploi, thème : marchés publics) ; Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner (OU le formulaire Dc1 " Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants " dans sa version du 25 août 2014, dûment complété et signé, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, portail du ministère de l'economie, de l'industrie et de l'emploi, thème : marchés publics). Capacité économique et financière - références requises : la déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (ou le formulaire Dc2, dûment complété et signé, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, portail du ministère de l'economie, de l'industrie et de l'emploi, thème : marchés publics) document joint aux pièces du présent marché ; Une déclaration appropriée de banques ou la preuve d'une assurance pour les risques professionnels ; Référence professionnelle et capacité technique - références requises : une liste des principaux travaux effectués au cours des trois dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; Le candidat produira éventuellement ses certificats de qualification professionnelle correspondants aux missions de poseur/installateur de menuiseries acier. La preuve de la capacité du candidat peut cependant être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser les travaux pour lesquels il se porte candidat. pour les cotraitants et/ou les sous-traitants : Si le candidat s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques (cotraitants, et sous-traitants), il produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public (sauf le Dc1 qui ne doit être complété et signé que par les éventuels cotraitants). Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché. Marché réservé : non. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. - prix des travaux : 60 %; - valeur technique : 40 %. Une enchère électronique ne sera pas effectuée. Type de procédure : procédure adaptée. Date limite de réception des offres : 22 mai 2015, à 12 heures. Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : CLO2015. Renseignements complémentaires : il s'agit d'un marché ordinaire. Le marché est conclu pour une durée allant de sa date de notification jusqu'à la réception des travaux. La notification du marché vaudra ordre de service de démarrage des travaux. Le délai d'exécution prévisionnel des travaux, compris dans la durée du marché précitée, est de trois mois et demi maximum, incluant la période dite d'approvisionnement. Si le titulaire propose un délai d'exécution plus court dans l'acte d'engagement remis à l'appui de son offre, il doit s'y tenir. Ce marché pourra faire l'objet de travaux complémentaires conformément aux dispositions de l'article 35 Ii) 5° du code des marchés publics. une visite du site est obligatoire. Les candidats devront prendre contact soit avec M. Patrick COMMON, par téléphone au : 06 22 04 15 64 soit avec M. Jean-Marc TOUSSAINT au : 06 24 33 07 78. Le critère de la valeur technique sera apprécié au regard des sous-critèressuivants : - la note méthodologique (mode opératoire) de réalisation des travaux telle que détaillée à l'article 12 du présent CCAP (40%) ; - le délai de réalisation des travaux (incluant le délai d'approvisionnement en matériels) (35%) ; - les fiches techniques des matériels proposés qui seront mis en œuvre sur le chantier (25%). le critère du Prix des travaux n'est pas sous-pondéré. une négociation pourra être engagée dans le cadre de la présente consultation. Ses modalités sont décrites au Règlement de la consultation. les candidats peuvent déposer leur pli par voie dématérialisée de préférence, à l'adresse suivante :http://www.maximilien.fr. Mais, ils peuvent également déposer leur pli par voie papier. Les modalités sont indiquées au Règlement de la consultation joint au dossier de consultation des entreprises (Dce). Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Retrait du dossier de consultation de PREFERENCE, le dossier de consultation (Dce) peut être téléchargé gratuitement sur le site suivant : http://www.maximilien.fr En cas de difficulté quant au téléchargement du DCE, les candidats peuvent s'adresser à l'équipe support, en appelant le 0820 36 20 11 ou le 01 76 64 74 08. il est précisé que l'aapc en ligne sur la plateforme est consultable librement sans aucune contrainte d'identification. Seul l'avis du BOAMP fait foi en cas de discordance au niveau de son contenu. il est fortement recommandé au soumissionnaire de renseigner, lors du téléchargement du D.C.E., son nom, une adresse électronique, ainsi que le nom d'un correspondant afin qu'il puisse bénéficier, en tant que de besoin, de toutes les informations complémentaires diffusées lors du déroulement de la présente consultation, en particulier les éventuelles précisions ou modifications de documents. le dossier de consultation peut être, également, remis gratuitement à chaque candidat qui en fait la demande, soit : - par mail : à l'adresse suivante : marchespublics@fresnes94.fr ; - par télécopieur : au numéro suivant : 01 49 84 56 57 ; - par telephone : au numéro suivant : 01 49 84 56 86. Conditions de remise des offres ou des candidatures : mairie de fresnes - service des marchés publics. Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 avril 2015. Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Correspondant : M. le député-maire de Fresnes,  1 place Pierre et Marie Curie, B.P. 104,  94267 Fresnes Cedex,  adresse internet : https://marches.maximilien.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=158881&orgAcronyme=d5f . Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : MAIRIE DE FRESNES - Service des marchés publics. Correspondant : M. Mamoudou Karim, , tél. : 01-49-84-56-86, , télécopieur : 01-49-84-56-57. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : MAIRIE DE FRESNES - Service des marchés publics. Correspondant : M. Mamoudou Karim,  1 place Pierre et Marie Curie,  94260 Fresnes, , tél. : 01-49-84-56-86, , télécopieur : 01-49-84-56-57, , courriel : marchespublics@fresnes94.fr,  adresse internet : http://www.fresnes94.fr . Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Melun (Seine et Marne) 43, avenue du Général de Gaulle - case postale 8630 F 77000 Melun, tél. : 01-60-56-66-30, télécopieur : 01-60-56-66-10 adresse internet : http://melun.tribunal-administratif.fr/ . Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Melun (Seine et Marne) 43, avenue du Général de Gaulle - case postale 8630 F 77000 Melun, tél. : 01-60-56-66-30, télécopieur : 01-60-56-66-10 adresse internet : http://melun.tribunal-administratif.fr/
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00