Centrale des marchés
Remplacement, et la fourniture de modules de climatisation Remplacement, et la fourniture de modules de climatisation projet no 14058 - mARTINIQUE - station DIRISI - travaux de fourniture et remplacement des systèmes de climatisation pour la station de Riv...
MINDEF/SGA/DCSID/DID FdF 97261Fort-de-France Cedex 0596395251
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Remplacement, et la fourniture de modules de climatisation

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1156923

Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (11/07/14)
14-108356
Avis de marché
Département de publication : 972
Annonce No 14-108356
Travaux- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MINDEF/SGA/DCSID/DID FdF.
 Correspondant : M. Feuardant Bruno, Directeur d'infrastructure de la défense de Fort-De-France, morne Desaix - B.P. 614 Morne Desaix - B.P. 614 97261 Fort-de-France Cedextél. : 05-96-39-52-58télécopieur : 05-96-39-52-51.

Objet du marché : projet no 14058 - mARTINIQUE - station DIRISI - travaux de fourniture et remplacement des systèmes de climatisation pour la station de Rivière Salée, le bâtiment modulaire de la SAP et le bâtiment 225 du Morne Desaix.

Caractéristiques principales : 
travaux de fourniture et remplacement des systèmes de climatisation
ce projet de marché fait l'objet d'un lot unique sans tranches ayant :
- une (1) section technique répartie comme suit :
Numéros
De section Désignation
01 Climatisation
Le marché sera attribué à une entreprise spécialisée ou à un groupement solidaire d'entreprises spécialisées ayant des qualifications particulières ou des références à présenter en matière de climatisation sur des chantiers équivalents.
en cas de groupement, l'un des opérateurs économiques membres du groupement est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, il représente l'ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, et coordonne les prestations des membres du groupement.
le dossier ne comporte ni options (Prestation Supplémentaire Eventuelle - pse) ni variante.
code CPV : 45331220-4 Travaux d'installation de matériel de climatisation
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : période de préparation
les travaux seront précédés d'une période de préparation d'un mois (1) et débutera à compter de la date fixée par ordre de service. La période de préparation n'est pas incluse dans le délai d'exécution des travaux.
période d'exécution des travaux
le délai d'exécution des travaux débutera à compter de la date fixée par l'ordre de service pour une durée d'un (1) mois.
Refus des variantes.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : crédits du Ministère de la défense
le délai de paiement des acomptes et du solde est de 30 jours
les prix sont fermes et actualisables.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix des prestations : 70 %;
     - valeur technique des prestations : 30 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 1.e.r août 2014, à 18 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : P14058.

Renseignements complémentaires : dès la parution du présent avis d'appel public à la concurrence, les dossiers de consultation peuvent être téléchargés gratuitement via la PLACE : site www.marches-publics.gouv.fr sous la référence : P14058
Les entreprises n'ont pas l'obligation de s'identifier sur le profil d'acheteur lorsqu'elles souhaitent télécharger un DCE (téléchargement de manière anonyme). Il est cependant recommandé de s'identifier sur le profil d'acheteur, car lors d'éventuels changements du dossier de consultation, les opérateurs économiques ne pourront pas être alertés.
date limite de réception des offres : vendredi 1er août 2014 avant 12 heures (heure locale) / 18 heures (heure métropole)
les renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus au 05 96 39 52 64 / 54 82 / 52 63
ou technique au 05 96 39 56 16 ou 05 96 39 52 74 ou 06 96 31 75 42
les offres peuvent être transmises :
À l'adresse postale suivante :
Ministère de la défense / Direction d'infrastructure de la défense de Fort de France / Division administration /
Section achat infrastructure
B.P. 614 - morne Desaix - 97261 FORT-DE-FRANCE Cedex
soit remises contre-récépissé à la Section Achats Métier de la Direction d'infrastructure de la défense de Fort de France aux horaires d'ouverture au public (lundi et mardi : 7 heures-12 heures et 13h45-16h30, du mercredi au vendredi de 7 heures à 13 heures)
soit transmises par voie électronique par le biais du portail www.marches-publics.gouv.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Fort-De-France, Immeuble Roy Camille - croix de Bellevue -
B.P. 683 - 97264 Fort-De-France
Tel : 05 96 71 66 67 télécopieur 05 96 63 10 08 Courriel : greffe.ta-fort-de-france@juradm.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 juillet 2014.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
 adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=193121&orgAcronyme=g7h.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
 adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=193121&orgAcronyme=g7h.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00