See the notice on TED website
1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: COLLECTIVITE TERRITORIALE MARTINIQUE
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Travaux de Gros-OEuvres et Déconstruction dans le patrimoine bâti de la Collectivité Territoriale de Martinique.
Description: Travaux de Gros-OEuvres et Déconstruction dans le patrimoine bâti de la Collectivité Territoriale de Martinique.
Identifiant de la procédure: fc0a27d4-ae0d-4093-9af9-ef97a09b640c
Identifiant interne: gros-oeuvre25-29
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45223220 Travaux de gros œuvre
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Martinique (FRY20)
Pays: France
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: La présente consultation ne concerne pas le lot n°5 « Secteur Centre 2 » dont le marché se termine le 20/04/2027. La consultation du lot 5 sera lancée ultérieurement.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Lot n°1 : SECTEUR NORD 1
Description: Les prestations comprennent essentiellement : • Installation de chantier. • Etablissement de PPSPS. • Etudes d'exécution. • Démolition. • Terrassement. • Béton Armé • Maçonnerie • Reprise de Béton.
Identifiant interne: grosoeuvre25-29-Lot1
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45223220 Travaux de gros œuvre
Options:
Description des options: Description de ces options : possibilité de reconduire cet accord cadre. Accord-cadre passé pour une durée d'un an reconductible trois fois de façon tacite. Calendrier prévisionnel de l'exercice de ces options : en mois : 12 (à compter de la date de notification de cet accord-cadre).
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Martinique (FRY20)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Reconduction
Nombre maximum de reconductions: 3
5.1.5.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 4 500 000,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Lot 01 : Secteur Nord 1 : Grand-Rivière, Macouba, Basse-Pointe, Lorrain, Marigot, Sainte-Marie. A titre indicatif, la dépense prévisionnelle annuelle est de 1 500 000 Euros HT.
5.1.7.
Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: La prévention et la réduction de la pollution
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les critères de sélection des candidatures qui seront utilisés sont les capacités professionnelles, techniques et économiques et financières.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: 1 Valeur technique 60.0 % 2.1 Procédés et moyens d’exécution 30.0% 2.2 Capacité de l’entreprise à réaliser simultanément plusieurs chantiers 10.0 % 2.3 Dispositions prises notamment pendant la période des grandes vacances de juin à septembre, effectifs et moyens disponibles pendant cette période 10.0 % 2 4 Qualité du SOPAE/SOGED 10.0 % 2 Prix des prestations 40.0%
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Martinique
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Le tribunal administratif de Martinique
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Lot n°2 : SECTEUR NORD 2
Description: Les prestations comprennent essentiellement : • Installation de chantier. • Etablissement de PPSPS. • Etudes d'exécution. • Démolition. • Terrassement. • Béton Armé • Maçonnerie • Reprise de Béton.
Identifiant interne: grosoeuvre25-29-Lot2
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45223220 Travaux de gros œuvre
Options:
Description des options: Description de ces options : possibilité de reconduire cet accord cadre. Accord-cadre passé pour une durée d'un an reconductible trois fois de façon tacite. Calendrier prévisionnel de l'exercice de ces options : en mois : 12 (à compter de la date de notification de cet accord-cadre).
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Martinique (FRY20)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Reconduction
Nombre maximum de reconductions: 3
5.1.5.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 5 580 000,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Lot 02 : Secteur Nord 2 : Trinité, Robert, Gros-Morne. A titre indicatif, la dépense prévisionnelle annuelle est de 1 860 000 Euros HT.
5.1.7.
Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: La prévention et la réduction de la pollution
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les critères de sélection des candidatures qui seront utilisés sont les capacités professionnelles, techniques et économiques et financières.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: 1 Valeur technique 60.0 % 2.1 Procédés et moyens d'exécution 30.0% 2.2 Capacité de l'entreprise à réaliser simultanément plusieurs chantiers 10.0 % 2.3 Dispositions prises notamment pendant la période des grandes vacances de juin à septembre, effectifs et moyens disponibles pendant cette période 10.0 % 2 4 Qualité du SOPAE/SOGED 10.0 % 2 Prix des prestations 40.0%
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Martinique
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Le tribunal administratif de Martinique
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Lot n°3 : SECTEUR NORD 3
Description: Les prestations comprennent essentiellement : • Installation de chantier. • Etablissement de PPSPS. • Etudes d'exécution. • Démolition. • Terrassement. • Béton Armé • Maçonnerie • Reprise de Béton.
Identifiant interne: grosoeuvre25-29-Lot3
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45223220 Travaux de gros œuvre
Options:
Description des options: Description de ces options : possibilité de reconduire cet accord cadre. Accord-cadre passé pour une durée d'un an reconductible trois fois de façon tacite. Calendrier prévisionnel de l'exercice de ces options : en mois : 12 (à compter de la date de notification de cet accord-cadre).
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Martinique (FRY20)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Reconduction
Nombre maximum de reconductions: 3
5.1.5.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 5 040 000,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Lot 03 : Secteur Nord 3 : Ajoupa-Bouillon, Prêcheur, Morne-Rouge, Saint-Pierre, Fond-Saint-Denis, Carbet, Case-Pilote, Bellefontaine, Morne-Vert. A titre indicatif, la dépense prévisionnelle annuelle est de 1 680 000 Euros HT.
5.1.7.
Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: La prévention et la réduction de la pollution
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les critères de sélection des candidatures qui seront utilisés sont les capacités professionnelles, techniques et économiques et financières.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: 1 Valeur techn ique 60.0 % 2.1 Procédés et moyens d’exécution 30.0% 2.2 Capacité de l’entreprise à réaliser simultanément plusieurs chantiers 10.0 % 2.3 Dispositions prises notamment pendant la période des grandes vacances de juin à septembre, effectifs et moy ens disponibles pendant cette période 10.0 % 2 4 Qualité du SOPAE/SOGED 10.0 % 2 Prix des prestations 40.0 %
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Martinique
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Le tribunal administratif de Martinique
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Lot n°4 : SECTEUR CENTRE 1
Description: Les prestations comprennent essentiellement : • Installation de chantier. • Etablissement de PPSPS. • Etudes d'exécution. • Démolition. • Terrassement. • Béton Armé • Maçonnerie • Reprise de Béton.
Identifiant interne: grosoeuvre25-29-Lot4
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45223220 Travaux de gros œuvre
Options:
Description des options: Description de ces options : possibilité de reconduire cet accord cadre. Accord-cadre passé pour une durée d'un an reconductible trois fois de façon tacite. Calendrier prévisionnel de l'exercice de ces options : en mois : 12 (à compter de la date de notification de cet accord-cadre).
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Martinique (FRY20)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Reconduction
Nombre maximum de reconductions: 3
5.1.5.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 7 920 000,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Lot 04 : Secteur Centre 1 : Schoelcher, Fort-de-France Rive droite Levassor. A titre indicatif, la dépense prévisionnelle annuelle est de 2 640 000 Euros HT.
5.1.7.
Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: La prévention et la réduction de la pollution
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les critères de sélection des candidatures qui seront utilisés sont les capacités professionnelles, techniques et économiques et financières.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: 1 Valeur techn ique 60.0 % 2.1 Procédés et moyens d'exécution 30.0% 2.2 Capacité de l'entreprise à réaliser simultanément plusieurs chantiers 10.0 % 2.3 Dispositions prises notamment pendant la période des grandes vacances de juin à septembre, effectifs et moy ens disponibles pendant cette période 10.0 % 2 4 Qualité du SOPAE/SOGED 10.0 % 2 Prix des prestations 40.0 %
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Martinique
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Le tribunal administratif de Martinique
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: Lot n°6 : SECTEUR CENTRE 3
Description: Les prestations comprennent essentiellement : • Installation de chantier. • Etablissement de PPSPS. • Etudes d'exécution. • Démolition. • Terrassement. • Béton Armé • Maçonnerie • Reprise de Béton.
Identifiant interne: grosoeuvre25-29-Lot6
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45223220 Travaux de gros œuvre
Options:
Description des options: Description de ces options : possibilité de reconduire cet accord cadre. Accord-cadre passé pour une durée d'un an reconductible trois fois de façon tacite. Calendrier prévisionnel de l'exercice de ces options : en mois : 12 (à compter de la date de notification de cet accord-cadre).
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Martinique (FRY20)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Reconduction
Nombre maximum de reconductions: 3
5.1.5.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 7 920 000,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Lot 06 : Secteur Centre 3 : Lamentin, Saint-Joseph. A titre indicatif, la dépense prévisionnelle annuelle est de 2 640 000 Euros HT.
5.1.7.
Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: La prévention et la réduction de la pollution
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les critères de sélection des candidatures qui seront utilisés sont les capacités professionnelles, techniques et économiques et financières.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: 1 Valeur techn ique 60.0 % 2.1 Procédés et moyens d’exécution 30.0% 2.2 Capacité de l’entreprise à réaliser simultanément plusieurs chantiers 10.0 % 2.3 Dispositions prises notamment pendant la période des grandes vacances de juin à septembre, effectifs et moy ens disponibles pendant cette période 10.0 % 2 4 Qualité du SOPAE/SOGED 10.0 % 2 Prix des prestations 40.0 %
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Martinique
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Le tribunal administratif de Martinique
5.1.
Lot: LOT-0007
Titre: Lot n°7 : SECTEUR SUD 1
Description: Les prestations comprennent essentiellement : • Installation de chantier. • Etablissement de PPSPS. • Etudes d'exécution. • Démolition. • Terrassement. • Béton Armé • Maçonnerie • Reprise de Béton.
Identifiant interne: grosoeuvre25-29-Lot7
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45223220 Travaux de gros œuvre
Options:
Description des options: Description de ces options : possibilité de reconduire cet accord cadre. Accord-cadre passé pour une durée d'un an reconductible trois fois de façon tacite. Calendrier prévisionnel de l'exercice de ces options : en mois : 12 (à compter de la date de notification de cet accord-cadre).
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Martinique (FRY20)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Reconduction
Nombre maximum de reconductions: 3
5.1.5.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 7 920 000,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Lot 07 : Sud 1 : François, Ducos, Saint-Esprit. A titre indicatif, la dépense prévisionnelle annuelle est de 2 640 000 Euros HT.
5.1.7.
Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: La prévention et la réduction de la pollution
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les critères de sélection des candidatures qui seront utilisés sont les capacités professionnelles, techniques et économiques et financières.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: 1 Valeur techn ique 60.0 % 2.1 Procédés et moyens d'exécution 30.0% 2.2 Capacité de l'entreprise à réaliser simultanément plusieurs chantiers 10.0 % 2.3 Dispositions prises notamment pendant la période des grandes vacances de juin à septembre, effectifs et moy ens disponibles pendant cette période 10.0 % 2 4 Qualité du SOPAE/SOGED 10.0 % 2 Prix des prestations 40.0 %
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Martinique
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Le tribunal administratif de Martinique
5.1.
Lot: LOT-0008
Titre: Lot n°8 : SECTEUR SUD 2
Description: Les prestations comprennent essentiellement : • Installation de chantier. • Etablissement de PPSPS. • Etudes d'exécution. • Démolition. • Terrassement. • Béton Armé • Maçonnerie • Reprise de Béton.
Identifiant interne: grosoeuvre25-29-Lot8
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45223220 Travaux de gros œuvre
Options:
Description des options: Description de ces options : possibilité de reconduire cet accord cadre. Accord-cadre passé pour une durée d'un an reconductible trois fois de façon tacite. Calendrier prévisionnel de l'exercice de ces options : en mois : 12 (à compter de la date de notification de cet accord-cadre).
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Martinique (FRY20)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Reconduction
Nombre maximum de reconductions: 3
5.1.5.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 7 920 000,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Lot 08 : Sud 2 : Rivière-Pilote, Vauclin, Marin, Sainte-Anne, Sainte-Luce. A titre indicatif, la dépense prévisionnelle annuelle est de 2 640 000 Euros HT.
5.1.7.
Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: La prévention et la réduction de la pollution
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les critères de sélection des candidatures qui seront utilisés sont les capacités professionnelles, techniques et économiques et financières.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: 1 Valeur techn ique 60.0 % 2.1 Procédés et moyens d’exécution 30.0% 2.2 Capacité de l’entreprise à réaliser simultanément plusieurs chantiers 10.0 % 2.3 Dispositions prises notamment pendant la période des grandes vacances de juin à septembre, effectifs et moy ens disponibles pendant cette période 10.0 % 2 4 Qualité du SOPAE/SOGED 10.0 % 2 Prix des prestations 40.0 %
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Martinique
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Le tribunal administratif de Martinique
5.1.
Lot: LOT-0009
Titre: Lot n°9 : SECTEUR SUD 3
Description: Les prestations comprennent essentiellement : • Installation de chantier. • Etablissement de PPSPS. • Etudes d'exécution. • Démolition. • Terrassement. • Béton Armé • Maçonnerie • Reprise de Béton.
Identifiant interne: grosoeuvre25-29-Lot9
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45223220 Travaux de gros œuvre
Options:
Description des options: Description de ces options : possibilité de reconduire cet accord cadre. Accord-cadre passé pour une durée d'un an reconductible trois fois de façon tacite. Calendrier prévisionnel de l'exercice de ces options : en mois : 12 (à compter de la date de notification de cet accord-cadre).
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Martinique (FRY20)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Reconduction
Nombre maximum de reconductions: 3
5.1.5.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 7 920 000,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Lot 09 : Sud 3 : Trois-Ilets, Anse D'Arlet, Diamant, Rivière-Salée. A titre indicatif, la dépense prévisionnelle annuelle est de 2 640 000 Euros HT.
5.1.7.
Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: La prévention et la réduction de la pollution
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les critères de sélection des candidatures qui seront utilisés sont les capacités professionnelles, techniques et économiques et financières.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: 1 Valeur techn ique 60.0 % 2.1 Procédés et moyens d'exécution 30.0% 2.2 Capacité de l'entreprise à réaliser simultanément plusieurs chantiers 10.0 % 2.3 Dispositions prises notamment pendant la période des grandes vacances de juin à septembre, effectifs et moy ens disponibles pendant cette période 10.0 % 2 4 Qualité du SOPAE/SOGED 10.0 % 2 Prix des prestations 40.0 %
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Martinique
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Le tribunal administratif de Martinique
6. Résultats
Valeur maximale des accords-cadres dans cet avis: 54 720 000,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 4 500 000,00 EUR
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: TRAV'BTP SASU
Offre:
Identifiant de l’offre: TRAV'BTP SASU
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 247 130,00 EUR
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: gros-oeuvre25-29-Lot1
Date à laquelle l'adjudicataire/attributaire a été choisi: 25/02/2026
Date de conclusion du marché/concession: 23/04/2026
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 5 580 000,00 EUR
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: LES CHANTIERS DE TRENELLE SARL
Offre:
Identifiant de l’offre: LES CHANTIERS DE TRENELLE SARL
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 300 314,00 EUR
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: gros-oeuvre25-29
Date à laquelle l'adjudicataire/attributaire a été choisi: 25/02/2026
Date de conclusion du marché/concession: 23/04/2026
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 3
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 5 040 000,00 EUR
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: CCTPM SARL
Offre:
Identifiant de l’offre: CCTPM SARL
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur de l'offre: 402 605,00 EUR
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: gros-oeuvre25-29-Lot 3
Date à laquelle l'adjudicataire/attributaire a été choisi: 25/02/2026
Date de conclusion du marché/concession: 22/04/2026
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 7 920 000,00 EUR
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: LES CHANTIERS DE TRENELLE SARL
Offre:
Identifiant de l’offre: LES CHANTIERS DE TRENELLE
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur de l'offre: 299 772,00 EUR
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: gros-oeuvre25-29-Lot 4
Date à laquelle l'adjudicataire/attributaire a été choisi: 25/02/2026
Date de conclusion du marché/concession: 23/04/2026
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0006
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 7 920 000,00 EUR
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: CCTPM SARL
Offre:
Identifiant de l’offre: CCTPM SARL
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Valeur de l'offre: 401 384,00 EUR
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: gros-oeuvre25-29-Lot 6
Date à laquelle l'adjudicataire/attributaire a été choisi: 25/02/2026
Date de conclusion du marché/concession: 22/04/2026
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0007
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 7 920 000,00 EUR
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: TRAV'BTP SASU
Offre:
Identifiant de l’offre: TRAV'BTP SASU
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0007
Valeur de l'offre: 247 727,00 EUR
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: gros-oeuvre25-29-Lot 7
Date à laquelle l'adjudicataire/attributaire a été choisi: 25/02/2026
Date de conclusion du marché/concession: 22/04/2026
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0008
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 7 920 000,00 EUR
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: LES CHANTIERS DE TRENELLE SARL
Offre:
Identifiant de l’offre: LES CHANTIERS DE TRENELLE
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0008
Valeur de l'offre: 432 649,00 EUR
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: gros-oeuvre25-29-Lot 8
Date à laquelle l'adjudicataire/attributaire a été choisi: 25/02/2026
Date de conclusion du marché/concession: 23/04/2026
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0009
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 7 920 000,00 EUR
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: CCTPM SARL
Offre:
Identifiant de l’offre: CCTPM SARL
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0009
Valeur de l'offre: 401 030,00 EUR
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: gros-oeuvre25-29-Lot 9
Date à laquelle l'adjudicataire/attributaire a été choisi: 25/02/2026
Date de conclusion du marché/concession: 22/04/2026
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 2
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: COLLECTIVITE TERRITORIALE MARTINIQUE
Numéro d’enregistrement: 20005550700012
Adresse postale: Rue gaston defferre CS 30137
Ville: Fort-de-france cedex
Code postal: 97201
Subdivision pays (NUTS): Martinique (FRY20)
Pays: France
Téléphone: 0596487517
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Tribunal Administratif de Martinique
Numéro d’enregistrement: 17972000800020
Adresse postale: 12 Rue du Citronnier - Plateau Fofo CS171.3
Ville: SCHOELCHER CEDEX
Code postal: 97271
Subdivision pays (NUTS): Martinique (FRY20)
Pays: France
Téléphone: +33 0596716667
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: TRAV'BTP SASU
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 45243086100024
Adresse postale: 41 RUE PLATEFORME
Ville: LE MARIGOT
Code postal: 97225
Subdivision pays (NUTS): Martinique (FRY20)
Pays: France
Téléphone: 0696180676
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0001, LOT-0007
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: LES CHANTIERS DE TRENELLE SARL
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 444 203 277 00033
Adresse postale: Imm Dillon 3000 Lot Dillon Stade - 17 rue Eugene EUCHARIS– 2ème étage
Ville: FORT-DE-FRANCE
Code postal: 97200
Subdivision pays (NUTS): Martinique (FRY20)
Pays: France
Téléphone: 0596 42 70 70
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0002, LOT-0004, LOT-0008
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: CCTPM SARL
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 448 007 278 00030
Adresse postale: 17 rue des Lataniers
Ville: DUCOS
Code postal: 97224
Subdivision pays (NUTS): Martinique (FRY20)
Pays: France
Téléphone: 0596 77 01 67
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0003, LOT-0006, LOT-0009
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 52c8196b-03f3-4880-b54f-af742aa090f3 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 21/05/2026 15:26:36 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 357382-2026
Numéro de publication au JO S: 99/2026
Date de publication: 26/05/2026
