Centrale des marchés
60 travaux d'extension du collège jean moulin à Formerie 60 travaux d'extension du collège jean moulin à Formerie travaux d'extension du collège Jean Moulin à Formerie. code_postal : 60220 lieu : 23 rue Pierre Francastel, 60220 Formerie
Conseil général de l'Oise 60000Beauvais ld-commandepublique-sec@cg60.fr 0344027717
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

60 travaux d'extension du collège jean moulin à Formerie

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 668248

Date de clôture estimée : 15/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (19/04/13)
13-64529

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : conseil général de l'Oise.
Correspondant : M. le président du conseil général, département de l'oise Pôle administration générale Direction de la commande publique et des contrats complexes 224 bis avenue Marcel Dassault 60000 Beauvais tél. : 03-44-06-60-60 télécopieur : 03-44-02-77-17 courriel : ld-commandepublique-sec@cg60.fr adresse internet : http://www.oise.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://marches.securises.fr/perso/cg60/.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux d'extension du collège Jean Moulin à Formerie.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45000000
Objets supplémentaires : 45223220, 45261100, 45261420, 45421000.

Lieu d'exécution : 23 rue Pierre Francastel, 60220 Formerie.

Code NUTS : FR222.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
la présente consultation a pour objet la réalisation de travaux d'extension du collège Jean Moulin à Formerie
Les caractéristiques techniques des travaux ainsi que la description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le CCTP
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la date prévisionnelle de démarrage des travaux (période de préparation comprise) est fixée fin juin 2013.

Estimation de la valeur (H.T.) : 419 400 EUR.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : le marché ne fait pas l'objet d'option.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 9 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera prélevée par fraction sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.
Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande.
La constitution d'une caution personnelle et solidaire n'est pas acceptée.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les prestations seront financées sur les crédits du département (ressources propres).
Les sommes dues au(x) titulaires(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) seront payées dans un délai maximum de 30 jours, à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes en application de l'article 98 du code des marchés publics et du décret 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
Le mode de règlement est le mandat administratif. Le non-respect de ce délai entraîne de plein droit le versement au titulaire et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) d'intérêts moratoires et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Les modalités de paiement sont précisées au CCAP.
Sauf renonciation expresse du titulaire dans l'acte d'engagement, l'avance prévue à l'article 87 du code des marchés publics est accordée lorsque le montant initial du marché est supérieur à 15 000 EUR (H.T.) et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois.
Le montant de l'avance est fixé à 20 % du montant initial du marché, toutes taxes comprises.
Le remboursement de l'avance se fera dans les conditions définies à l'article 88 du Code des marchés publics.
Par application de l'article 91 du code des marchés publics, les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution ouvrent droit au versement d'acompte.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le candidat pourra se présenter soit de façon individuelle, soit sous la forme d'un groupement. La forme du groupement est libre au stade de la présentation de l'offre.
Cependant, si l'attributaire est un groupement, il se verra imposer, s'il est d'une forme différente, la forme du groupement conjoint avec mandataire solidaire.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : les candidatures seront sélectionnées au vu des capacités techniques, professionnelles et financières des candidats à réaliser le marché telles qu'elles ressortiront des dossiers remis.



Situation juridique - références requises :
- DC1 (ou lettre de candidature) dûment rempli, comprenant ;
- déclaration sur l'honneur datée et signée du candidat attestant que celui-ci ne fait l'objet d'aucune interdiction de soumissionner aux marchés publics prévue à l'article 43 du code des marchés publics ;
- en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses cotraitants ;
- DC2 (ou déclaration du candidat) complété par ;
- la copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Le document relatif au pouvoir de la personne habilitée pour engager la société. (pouvoir du délégataire et du délégant le cas échéant).



Capacité économique et financière - références requises :
- Au titre de la rubrique D1 du Dc2 ;
- une déclaration concernant le chiffre d'affaire global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- une déclaration concernant la part du chiffre d'affaires relative aux travaux objets du marché réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Afin d'ouvrir l'accès aux marchés publics aux entreprises nouvellement créées, les candidats pourront prouver par tout moyen leur capacité économique et financière.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises .

- Au titre de la rubrique G du Dc2 :
Moyens :
- description des effectifs du candidat, et de l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de travaux de même nature.
Référence :
- présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années en indiquant le destinataire (public ou privé), la date et le montant
La preuve de la capacité technique du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références en rapport avec l'objet du marché attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus ;
- Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays ;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 15 mai 2013, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 150 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 13-DIL-DCP-BBN-02.

Renseignements complémentaires .

La consultation est établie selon une procédure adaptée conformément aux articles 10, 14, 26 II et 28 du code des marchés publics.
L'ensemble des travaux à réaliser ainsi que les modalités de réponses et de jugement des offres sont définies dans le dossier de consultation des entreprises.
Les travaux seront exécutés dans le délai global de 6 mois, à compter de la date de notification de l'ordre de service général prescrivant le commencement des travaux. Ce délai comprend la période de préparation qui est de 3 semaines, la période de travaux, les congés payés, le repliement des installations et la période de fin de chantier (remise en état) dans les conditions fixées à l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières.
Chaque entreprise souhaitant répondre à la présente consultation remet, avant la date et l'heure limites précisées en page de garde du règlement de la consultation, un dossier complet comprenant tous les documents cités à l'article 11 du règlement de consultation.
Au regard des offres proposées, analysées par application des critères définis à l'article 13 du règlement de consultation, le département invitera les candidats ayant présenté les offres les mieux classées à participer à des négociations. Sous réserve d'un nombre suffisant de candidats, le nombre d'opérateurs économiques invité aux discussions sera limité à trois.
Ces négociations seront menées, selon l'ampleur des marges de négociations :
- soit sous forme d'échange de courriers ;
- soit sous forme de réunion de discussions.
A titre d'information, les discussions sont prévues semaine 23 de l'année 2013.
Chaque candidat invité aux discussions sera entendu individuellement.
La sous-traitance est autorisée.
L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt.
Elle devra également indiquer les prestations et leur montant dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l'exécuteront à la place du titulaire, sauf lorsque le montant est inférieur à 600 EUR (T.T.C.). La cotraitance est autorisée.
Le marché comporte une clause d'insertion par l'activité économique obligatoire conformément à l'article 14 du code des marchés publics, dont les conditions d'exécution sont définies dans le cahier des clauses administratives particulières.
Le dossier de consultation des entreprises comprend :
- le règlement de la consultation ;
- l'acte d'engagement (commun à chaque lot) ;
- l'annexe de sous-traitance à l'acte d'engagement (DC 4) ;
- le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) et son annexe compte prorata (commun à chaque lot) ;
- le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) (prescriptions communes + chaque lot) ;
- le plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé ;
- les cadres de décomposition du prix global et forfaitaire (propre à chaque lot) ;
- les plans ;
- le planning général de travaux ;
- le permis de construire du 03 décembre 2012 ;
- le rapport de mission d'investigations géotechnique du 01 août 2012 ;
- le rapport d'étude géotechnique d'avant-projet G 12 du 08 février 2012 ;
- le rapport initial de contrôle technique phase PRO du 7 janvier 2013 ;
- le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante du 30 janvier 2013 ;
- le document préparatoire au schéma d'organisation et de suivi de l'élimination des déchets (Sosed) ;
- l'attestation de visite sur le site ;
- le tableau de suivi de la clause d'insertion sociale (pour les lots 1, 2, 4 et 9) ;
- les formulaires Dc1 et Dc2
Conditions de retrait du DCE par voie classique :
Le dossier est remis gratuitement à tout candidat qui en fait la demande :
- par télécopie au 03 44 02 77 17 ;
- par mél adressé à ld-commandepublique-sec@cg60.fr ;
- par courrier envoyé à l'adresse suivante.
Département de l'oise, Pôle administration générale, Direction de la commande publique et des contrats complexes, 224 bis avenue Marcel Dassault 60000 Beauvais
Les demandes devront comporter au minimum les éléments suivants :
- nom de l'entreprise ;
- adresse postale ;
- " e-mail " dans la mesure où cette adresse pourra être utilisée par le département de l'oise pour informer des éventuelles modifications de DCE ;
- la désignation du marché (objet et référence).
Le dossier pourra alors être envoyé par mél ou retiré au format papier du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures à l'adresse sus-indiquée.
Conditions de retrait du DCE par voie électronique :
Le DCE peut être téléchargé gratuitement sur le site internet du département de l'oise : www.oise.fr.
Il convient de cliquer sur l'onglet " le conseil général ", puis la rubrique " marchés publics ", et ensuite le lien " Accéder aux consultations en cours "
Adresse internet du profil acheteur : http://marches-securises.fr/perso/cg60/
Une visite sur site pour l'établissement de l'offre est obligatoire.
Les candidats sont invités à prendre contact avec :
- M. Mohamed AZAFAD, technicien à la DIL, au 03.44.06.60.13 pour les 23 et 25 avril 2013 de 9h30 à 16h30 ;
- M. Xavier SYLVAIN, principal du collège, au 03.44.04.01.20 pour la période du 29 avril au 06 mai 2013.
Ces visites n'ont pas pour vocation de répondre aux questions des candidats.
Les questions devront être posées obligatoirement par écrit conformément à l'article 15 du règlement de consultation.
Sélection des offres :
Seules les offres des candidats admis seront jugées.
Pour attribuer le marché au(x) candidat(s) dont l'offre sera économiquement la plus avantageuse, les offres sont appréciées en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous :
Pour le lot n° 1:
1- prix : 40 %
2- valeur technique: 40 %
3- démarche environnementale : 20 %
Chacun des critères de sélection est examiné et noté sur 100, la note obtenue est affectée du coefficient pondérateur.
Les points seront attribués de la façon suivante :
- Sur le critère "Prix" sur un total de 100 points ;
- 80 points sont attribués à la valeur financière de l'offre, telle que mentionnée dans l'acte d'engagement (montant total Ht).
L'entreprise la moins disante obtient le nombre de points maximum, c'est-à-dire 80 points sous réserve de prix anormalement bas (ou aberrants).
Les autres entreprises reçoivent des points au prorata de l'écart de prix entre leur offre et l'offre la moins disante selon la formule suivante :
N = 80 x (Montant de l'offre la moins disante / Montant de l'offre considérée)
- 10 points sont attribués pour le respect du cadre D.P.G.F
En cas de non-respect du cadre DPGF tel que joint au dossier de consultation, le candidat se verra attribuer une note égale à zéro.
- 10 points sont attribués pour la qualité de l'étude de prix (cohérence entre les prix et les quantités) :
0 point = qualité de l'étude de prix inadaptée à l'opération
5 points = qualité de l'étude de prix moyennement adaptée à l'opération
10 points = qualité de l'étude de prix parfaitement adaptée à l'opération
- Sur le critère "Valeur technique" sur un total de 100 points, constitué par la somme des notes attribuées pour chacun des sous-critères suivants.
Il sera jugé au regard du mémoire technique fourni dans son offre:
- adéquation du nombre d'heures de main d'oeuvre proposées pour l'exécution des travaux (sur 40 points) ;
- adéquation du personnel d'encadrement sur le chantier (sur 20 points) ;
- précision et cohérence du calendrier prévisionnel d'exécution (sur 20 points) ;
- adéquation des moyens techniques affectés à l'exécution de l'opération (sur 20 points).
Détail de la notation par sous-critère :
. Adéquation du nombre d'heures de main d'oeuvre proposées pour l'exécution des travaux (sur 40 points) :
Pour le nombre d'heures proposées, le nombre maximal de points (40 points) sera attribué au nombre d'heures moyen.
Le nombre d'heures moyen sera calculé en additionnant le nombre d'heures proposées par chaque candidat / le nombre de candidats.
Chaque prestataire recevra les points selon les formules suivantes :
- si le nombre d'heures proposées est inférieur au nombre d'heures moyen :
40 points x (nombre d'heures proposées / nombre d'heures moyen)
- si le nombre d'heures proposées est supérieur au nombre d'heures moyen :
40 points x (nombre d'heures moyen / nombre d'heures proposées)
- si le nombre d'heures ne peut être déterminé, la note sera de 0
. Adéquation du personnel d'encadrement sur le chantier (sur 20 points) :
L'encadrement pressenti sur le chantier sera noté sur 20 points, à raison de :
- 10 points pour le chargé d'affaire/conducteur de chantier :
0 point = aucune précision ou compétences et expériences de l'intervenant inadaptées
5 points = compétences et expériences de l'intervenant adaptées
10 points = compétences et expériences de l'intervenant très bien adaptées
- 10 points pour le chef de chantier :
0 point = aucune précision ou compétences et expériences de l'intervenant inadaptées
5 points = compétences et expériences de l'intervenant adaptées
10 points = compétences et expériences de l'intervenant très bien adaptées
. Précision et cohérence du calendrier prévisionnel d'exécution (sur 20 points) :
0 point = aucun calendrier prévisionnel fourni ou calendrier prévisionnel ne respectant pas les délais du planning des travaux joint à la présente consultation ou non détaillé par tâche
10 points = calendrier prévisionnel suffisamment précis et cohérent
20 points = calendrier prévisionnel très précis et cohérent
. Adéquation des moyens techniques affectés à l'exécution de l'opération (sur 20 points):
0 point = aucune précision
5 points = moyens techniques peu adaptés à l'opération
10 points = moyens techniques suffisamment adaptés à l'opération
20 points = moyens techniques parfaitement adaptés à l'opération
- Sur le critère "Démarche environnementale" sur un total de 100 points jugé de la manière suivante :
Il sera jugé au regard de la notice explicative explicitant les dispositions du SOSED
- pertinence des dispositions que le candidat compte mettre en oeuvre pour la gestion et l'élimination des déchets issus du chantier
0 point = aucune précision
25points = dispositions peu pertinentes
50 points = dispositions moyennement pertinentes
100 points = dispositions très pertinentes
Pour les autres lots n° 2 à 10 :
1- valeur technique : 60 %
2- prix : 40 %
Chacun des critères de sélection est examiné et noté sur 100, la note obtenue est affectée du coefficient pondérateur.
Les points seront attribués de la façon suivante :
- Sur le critère "Prix" sur un total de 100 points ;
- 80 points sont attribués à la valeur financière de l'offre, telle que mentionnée dans l'acte d'engagement (montant total Ht).
L'entreprise la moins disante obtient le nombre de points maximum, c'est-à-dire 80 points sous réserve de prix anormalement bas (ou aberrants).
Les autres entreprises reçoivent des points au prorata de l'écart de prix entre leur offre et l'offre la moins disante selon la formule suivante :
N = 80 x (Montant de l'offre la moins disante / Montant de l'offre considérée)
- 10 points sont attribués pour le respect du cadre D.P.G.F
En cas de non-respect du cadre DPGF tel que joint au dossier de consultation, le candidat se verra attribuer une note égale à zéro.
- 10 points sont attribués pour la qualité de l'étude de prix (cohérence entre les prix et les quantités) :
0 point = qualité de l'étude de prix inadaptée à l'opération
5 points = qualité de l'étude de prix moyennement adaptée à l'opération
10 points = qualité de l'étude de prix parfaitement adaptée à l'opération
Sur le critère "Valeur technique" sur un total de 100 points, constitué par la somme des notes attribuées pour chacun des sous-critères suivants.
Il sera jugé au regard du mémoire technique fourni dans son offre:
- adéquation du nombre d'heures de main d'oeuvre proposées pour l'exécution des travaux (sur 40 points) ;
- adéquation du personnel d'encadrement sur le chantier (sur 20 points) ;
- précision et cohérence du calendrier prévisionnel d'exécution (sur 20 points) ;
- adéquation des moyens techniques affectés à l'exécution de l'opération (sur 20 points).
Détail de la notation par sous-critère :
- Adéquation du nombre d'heures de main d'oeuvre proposées pour l'exécution des travaux (sur 40 points) :
Pour le nombre d'heures proposées, le nombre maximal de points (40 points) sera attribué au nombre d'heures moyen.
Le nombre d'heures moyen sera calculé en additionnant le nombre d'heures proposées par chaque candidat / le nombre de candidats.
Chaque prestataire recevra les points selon les formules suivantes :
- si le nombre d'heures proposées est inférieur au nombre d'heures moyen :
40 points x (nombre d'heures proposées / nombre d'heures moyen)
- si le nombre d'heures proposées est supérieur au nombre d'heures moyen :
40 points x (nombre d'heures moyen / nombre d'heures proposées)
- si le nombre d'heures ne peut être déterminé, la note sera de 0 ;
- Adéquation du personnel d'encadrement sur le chantier (sur 20 points).
L'encadrement pressenti sur le chantier sera noté sur 20 points, à raison de :
- de 10 points pour le chargé d'affaire/conducteur de chantier :
0 point = aucune précision ou compétences et expériences de l'intervenant inadaptées
5 points = compétences et expériences de l'intervenant adaptées
10 points = compétences et expériences de l'intervenant très bien adaptées
- de 10 points pour le chef de chantier :
0 point = aucune précision ou compétences et expériences de l'intervenant inadaptées
5 points = compétences et expériences de l'intervenant adaptées
10 points = compétences et expériences de l'intervenant très bien adaptées
- Précision et cohérence du calendrier prévisionnel d'exécution (sur 20 points) :
0 point = aucun calendrier prévisionnel fourni ou calendrier prévisionnel ne respectant pas les délais du planning des travaux joint à la présente consultation ou non détaillé par tâche
10 points = calendrier prévisionnel suffisamment précis et cohérent
20 points = calendrier prévisionnel très précis et cohérent
- Adéquation des moyens techniques affectés à l'exécution de l'opération (sur 20 points):
0 point = aucune précision
5 points = moyens techniques peu adaptés à l'opération
10 points = moyens techniques suffisamment adaptés à l'opération
20 points = moyens techniques parfaitement adaptés à l'opération
Note definitive pour tous les lots :
Pour chaque critère, la note obtenue est ensuite affectée de son coefficient pondérateur. Le total des notes ainsi obtenues constitue la note définitive de l'offre.
Les offres seront notées et classées par ordre décroissant ; la mieux classée sera retenue.
Les erreurs de multiplication, d'addition ou de report qui seraient constatées sur la DPGF seront rectifiées et pour le jugement des offres, c'est le montant ainsi rectifié qui sera pris en considération.
Toutefois, si l'entrepreneur concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier son offre en conséquence ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
Le pouvoir adjudicateur peut à tout moment ne pas donner suite à la procédure pour des motifs d'intérêt général.
Condition d'envoi ou de remise des dossiers :
Les dossiers doivent parvenir par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité, avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur la page de garde du règlement de consultation.
La transmission des offres par voie électronique est autorisée.
La réponse des candidats devra être :
- soit complètement électronique ;
- soit complètement papier.
Les réponses pour partie " électronique " et pour le reste " papier " seront refusées. Les réponses par mail ne sont pas autorisées.
Le dossier est envoyé par tout moyen sous enveloppe cachetée portant les mentions : " ne pas ouvrir
- mAPA - travaux d'extension du collège Jean Moulin à Formerie lot ................ " et sera libellée à l'adresse suivante : Département de l'oise, Pôle administration générale, Direction de la commande publique et des contrats complexes, 224 bis avenue Marcel Dassault
60000 BEAUVAIS France
Le dépôt manuel d'un dossier peut également être effectué auprès des services du département, à l'adresse indiquée ci-dessus, contre délivrance d'un récépissé mentionnant la date et l'heure du dépôt du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.
Les candidats peuvent obtenir des renseignements complémentaires pour l'étude de leur dossier en interrogeant, le département au plus tard 8 jours avant les date et heure limites de remise des offres (soit jusqu'au 07 mai 2013 à 17 heures), de préférence sur la plate forme dématérialisée du département : www.oise.fr.
Ils peuvent également s'adresser par courrier, par télécopie ou par mèl, avant cette même date, à :
Département de l'oise, Pôle administration générale,
Direction de la commande publique et des contrats complexes, 224 bis avenue Marcel Dassault 60000 BEAUVAIS France, télécopieur : 03.44.02.77.17, Mèl : ld-commandepublique-sec@cg60.fr
Avec pour objet " mapa - travaux d'extension du collège Jean Moulin à Formerie "
Les réponses seront adressées, par écrit (de préférence via la plateforme), au plus tard 5 jours avant la date limite fixée pour la remise des offres (soit avant le 10 mai 2013 à 17 heures) à toutes les entreprises ayant retiré le dossier.
Autres informations :
L'ouverture des plis est programmée le 16 mai 2013 à 09 heures, à Beauvais.
La séance n'est pas publique.
La date prévisionnelle de notification du marché est fixée fin juin 2013
La date prévisionnelle de démarrage des travaux (période de préparation comprise) est fixée fin juin 2013.
Les dates et heures ci-dessus s'entendent comme étant prévisionnelles.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 avril 2013.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Département de l'Oise
Pôle administration générale
Direction de la commande publique et des contrats complexes.
224 bis avenue Marcel Dassault, 60000 Beauvais, adresse internet : http://marches.securises.fr/perso/cg60/.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens 14 rue Lemerchier CS 81114 80011 Amiens Cedex 01 tél. : 03-22-33-61-70 télécopieur : 03-22-33-61-71 adresse internet : http://amiens.tribunal-administratif.fr/ta-caa/.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif d'Amiens 14 rue Lemerchier CS 81114 80011 Amiens Cedex 01 tél. : 03-22-33-61-70 courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr télécopieur : 03-22-33-61-71.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 Démolitions gros-oeuvre maçonnerie.

Cout estimé (H.T.) : 78 000 EUR.

C.P.V. - Objet principal : 45000000
Objets supplémentaires : 45111100, 45223220, 45262522.
Lot(s) 2 Charpente et structure bois vêtures de façades.

Cout estimé (H.T.) : 63 500 EUR.

C.P.V. - Objet principal : 45261100.
Lot(s) 3 Etanchéité couverture.

Cout estimé (H.T.) : 56 800 EUR.

C.P.V. - Objet principal : 45261420
Objets supplémentaires : 45261210.
Lot(s) 4 Menuiseries extérieures aluminium et PVC.

Cout estimé (H.T.) : 58 200 EUR.

C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Lot(s) 5 Menuiseries intérieures.

Cout estimé (H.T.) : 7 500 EUR.

C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Lot(s) 6 Cloisons doublages isolation faux-plafonds.

Cout estimé (H.T.) : 24 400 EUR.

C.P.V. - Objet principal : 45421141
Objets supplémentaires : 45320000, 45421146.
Lot(s) 7 Peinture sols souples PVC.

Cout estimé (H.T.) : 14 000 EUR.

C.P.V. - Objet principal : 45442100
Objets supplémentaires : 45432130.
Lot(s) 8 Plomberie chauffage ventilation.

Cout estimé (H.T.) : 35 000 EUR.

C.P.V. - Objet principal : 45330000
Objets supplémentaires : 45232141, 45331000.
Lot(s) 9 Electricité.

Cout estimé (H.T.) : 55 400 EUR.

C.P.V. - Objet principal : 45311200.
Lot(s) 10 Matériel de cuisine.

Cout estimé (H.T.) : 26 600 EUR.

C.P.V. - Objet principal : 39221000
Objets supplémentaires : 39314000.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00