Centrale des marchés
Fontevraud-l'Abbaye, restructuration de locaux en chambres à l'EHPAD Aliénor d’Aquitaine (Tr 1549) Fontevraud-l'Abbaye marché de travaux, Fontevraud-l'Abbaye, restructuration de locaux en chambres à l'EHPAD Aliénor d’Aquitaine (Tr 1549). Procédure adaptée 3e consultation (lot 5, cloisons...
Centre lntercommunal d'Action Sociale (C.I.A.S.) 49590Fontevraud-l'Abbaye
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Fontevraud-l'Abbaye, restructuration de locaux en chambres à l'EHPAD Aliénor d’Aquitaine (Tr 1549)

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 2457857

Date de clôture estimée : 05/12/16
Etat : Première publication
Publié dans :
LE COURRIER DE L'OUEST (16/11/16)
7148492101
SOURCEWEB (18/11/16)
Fontevraud-l'Abbaye
marché de travaux, Fontevraud-l'Abbaye, restructuration de locaux en chambres à l'EHPAD Aliénor d’Aquitaine (Tr 1549).
Procédure adaptée

3e consultation (lot 5, cloisons sèches).
Objet du marché : marché de travaux, Fontevraud-l'Abbaye, restructuration de locaux en chambres à l'EHPAD Aliénor d’Aquitaine (Tr 1549).
Maître d'ouvrage : Centre lntercommunal d'Action Sociale (C.I.A.S.), canton Saumur Sud, 19, place du Grand-Clos, BP 36, 49590 Fontevraud-l'Abbaye. Tél. 02 41 52 02 11.
Assistant maître d'ouvrage : Maine-et-Loire Habitat, 1, rue du Clon, CS 70146, 49001 Angers cedex, tél. 02 41 81 68 00.
Maître d'oeuvre : Agence Grégoire Architectes, 46, rue Paul-Bouyx, 49300 Cholet, tél. 02 41 58 89 59.
Procédure de passation : procédure adaptée (article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, pris en application de l'ordonnance du 23 juillet 2015).
Lot 5 : cloisons sèches, plafonds plaques de plâtre.
Modalités d'attribution : suivant critères de jugement des offres fixés au règlement de consultation.
Délai d'exécution : 6 mois non compris congés payés et intempéries à partir de l'ordre de service général.
Documents à produire obligatoirement pour la recevabilité des offres : pièces listées dans le règlement de consultation et à produire obligatoirement.
Modalités essentielles de paiement et de financement : règlement administratif dans les 30 jours à compter de la réception des factures.
Financement : prêts, fonds propres.
Instance chargée des recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'Île-Gloriette, 44041 Nantes.
Date limite de réception des offres au siège de l'office : le 5 décembre 2016 avant 17 h 00.
Modalité d'obtention du dossier :
- retiré auprès de : Grafiburo, 21, rue René-Rouchy, 49000 Angers, tél. 02 41 44 41 41, fax 02.41.66.24.70,
- commandé via le site : https://smbgroupe.doubletrade.net
Date d'envoi de l'avis à la publication : 10 novembre 2016.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous