Centrale des marchés
Marché de travaux de VRD pour la construction d'un office de tourisme Pays de Fontenay-le-Comte Marché de travaux de VRD pour la construction d'un office de tourisme Procédure adaptée 1. Identification de l'organisme qui passe le marché : communauté de commun...
Communauté de communes du Pays de Fontenay-le-Comte 85206Fontenay-le-Comte 0251692154
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Marché de travaux de VRD pour la construction d'un office de tourisme

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 894255

Date de clôture estimée : 17/01/14
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (29/11/13)
7093476401
Pays de Fontenay-le-Comte
Marché de travaux de VRD pour la construction d'un office de tourisme
Procédure adaptée
1. Identification de l'organisme qui passe le marché : communauté de communes du Pays de Fontenay-le-Comte, 16, rue de l'Innovation, BP 20359, 85206 Fontenay-le-Comte cedex, tél. 02 28 13 07 07, fax 02.51.69.21.54.
2. Objet du marché : marché de travaux : travaux de VRD pour la construction d'un offlce de tourisme à Fontenay-le-Comte (85200).
Code CPV : 45233120-6.
Publicité au Boamp et sur le profil d'acheteur :
https://www.marches-securises.fr
3. Durée d'exécution ou délai d'exécution : 17 semaines compris 1 mois de préparation.
4. Forme du marché et prix : marché ordinaire à prix unitaires et révisable.
En application des dispositions de l'article 14 du CMP, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par I'activité économique.
5. Prestations divisées en lots : non.
6. Mode de transmission des dossiers de conssultation : envoi par courrier sur simple demande écrite (fax ou courrier) ou téléchargement sur le site https://www.marches-securises.fr
7. Date limite de réception des candidatures et/ou offres : le vendredi 17 janvier 2014 à 17 h.
8. Renseignements administratifs et techniques :
- en écrivant à Direction des aménagements urbains, ville de Fontenay-le-Comte,
- par e-mail : voirie@villa-fontenaylecomte.fr
Selon les modalités définies dans le règlement de consultation.
9. Date de mise en publication : le vendredi 13 décembre 2013.
10. Procédure de recours : tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'Île-Gloriette, BP 24111, 44041 Nantes. Courrier électronique
(e-mail) : greffe.ta-nantes@juradm.fr
Téléphone : 02 40 99 46 00, internet : http://www.ta-nantesjuradm.fr, fax 02.40.99.46.58.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous