Centrale des marchés
Marché de travaux d'entretien des espaces verts au lieudit "Vendéopôle 2" à Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Marché de travaux d'entretien des espaces verts au lieudit "Vendéopôle 2" à Fontenay-le-Comte PROCÉDURE ADAPTÉE 1. Identification de l'organisme : Syndicat Mixte Vendéopôl...
Fontenay-le-Comte vendeopolesv@orange.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux d'entretien des espaces verts au lieudit "Vendéopôle 2" à Fontenay-le-Comte

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 946865

Date de clôture estimée : 07/02/14
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (28/01/14)
7096621701
Fontenay-le-Comte
Marché de travaux d'entretien des espaces verts au lieudit "Vendéopôle 2" à Fontenay-le-Comte
PROCÉDURE ADAPTÉE
1. Identification de l'organisme : Syndicat Mixte Vendéopôle Sud Vendée, 21, rue de l'Innovation, parc d'activités, route de la Rochelle, 85200 Fontenay-le-Comte, tél. 02 51 50 07 38, vendeopolesv@orange.fr
2. Objet du marché : marché de travaux d'entretien des espaces verts au lieudit "Vendéopôle 2" à Fontenay-le-Comte (85200) pour le Syndicat Mixte Vendéopôle Sud-Vendée.
3. Désignation des lots :
Lot 1 : entretien de fauche des espaces verts du Vendéopôle 2 uniquement en façade de la RD 938.
4. Délai d'exécution des travaux : comme indiqué dans l'acte d'engagement.
5. Forme du marché : marché à prix unitaire et actualisable.
6. Adresse des lieux d'exécution des travaux : au lieudit "Vendéopôle 2" à Fontenay-le-Comte (85200).
7. Procédure de mise en concurrence : procédure adaptée (article 28 du CMP).
8. Mode de transmission des dossiers et/ou des propositions : envoi par courrier sur simple demande écrite (par courrier ou mail).
9. Adresse du lieu de remise des candidatures et/ou propositions : par lettre recommandée ou récépissé à Syndicat Mixte Vendéopôle Sud-Vendée, 21, rue de l'Innovation, 85200 Fontenay-le-Comte.
10. Date limite de réception des candidatures et/ou propositions : le vendredi 7 février 2014 à 18 h.
Les offres incomplètes seront déclarées non admises.
11. Pièces à produire dans le dossier de candidature et/ou proposition : suivant règlement de consultation.
12. Critères d'attribution du (des) marché(s) : offre jugée économiquement la plus avantageuse en regard des critères (par ordre décroissant) :
1. Valeur technique de l'offre sur la base du mémoire technique (55 %),
2. Coût des travaux (45 %).
Dans tous les cas, le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations avec les candidats.
13. Présentation des candidatures et propositions : suivant le règlement de consultation.
14. Renseignements administratifs et techniques : les lundis, mardis, jeudis et vendredis après-midis : 02 51 50 07 38.
15. Date de mise en publication : le mercredi 15 janvier 2014.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous