Centrale des marchés
92 Réalisation d'un terrain de football en gazon synthétique 100m x 60m - stade du panorama à Fontenay aux Roses 92 Réalisation d'un terrain de football en gazon synthétique 100m x 60m - stade du panorama à Fontenay aux Roses b.08.13 réalisation d'un terrain de football en gazon synthétique 100m x 60m - stade...
Ville de Fontenay-aux-Roses 92260Fontenay-aux-Roses marches@fontenay-aux-roses.fr 0141132111
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

92 Réalisation d'un terrain de football en gazon synthétique 100m x 60m - stade du panorama à Fontenay aux Roses

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 742117

Date de clôture estimée : 16/07/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (26/06/13)
13-113201

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Fontenay-aux-Roses.
Correspondant : Service commande publique, 75 rue boucicaut 92260 Fontenay-aux-Roses tél. : 01-41-13-20-68 télécopieur : 01-41-13-21-11 courriel : marches@fontenay-aux-roses.fr adresse internet : http://fontenay-aux-roses.e-marchespublics.com.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://fontenay-aux-roses.e-marchespublics.com.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : b.08.13 réalisation d'un terrain de football en gazon synthétique 100m x 60m - stade du panorama.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45112720
Objets supplémentaires : 45236110, 39293300.

Lieu d'exécution : stade du panorama, 92260 Fontenay-aux-Roses.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
travaux à effectuer par l'entreprise :
- les travaux préparatoires ;
- terrassements ;
- assainissement drainage ;
- allées périphériques ;
- sol sportif ;
- equipements sportifs ;
- remplacement du réseau ep existant
- remise en état accès chantier et aménagements paysagers;
- essais laboratoires ;
- plans de recollement et doe ;
Variante, proposition technique :
l'entreprise aura la possibilité de proposer une offre variante. Dans cette offre, l'entreprise pourra proposer :
- une seule offre variante concernant le revêtement synthétique.
Dans tous les cas, dans l'offre variante, le tapis synthétique et son remplissage devront respecter, au minimum les critères imposées précédemment soit :
- nombre de touffe au mètres carrés : 8500 minimums
- nombre de brins par touffe : 6 brins minimum
- poids de la fibre en décitex : 12 000 minimums
- hauteur de la fibre : minimum 60 mm
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : il s'ahit d'un marché mixte non alloti dont les montants unitaires sont susceptibles de varier de la façon suivante :
Montant minimum : sans
montant maximum : 80 000 EUR (H.T.).
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : durée : le marché débute à sa notification jusqu'à la fin des travaux.
délai : le délai d'exécution global est de 13 semaines y compris 2 semaines de période de préparation qui débutera à compter de la notification.
la période d'exécution est fixée entre le mois de juillet et le mois de octobre 2013.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant une mise en concurrence.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les prestations, objet du présent marché seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles de comptabilité publique par virement bancaire. Budget municipal.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article 51-vi-1 du code des marchés publics.
le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de membres de plusieurs groupements, conformément à l'article 51-vi-2 du code des marchés publics.
le titulaire ou le mandataire de la candidature pour le marché devra être le détenteur de la qualification qualisport 102 "terrain de grand jeu gazon synthétique" ou présenter au moins 5 références pour les équipements de même nature et d'importance similaire réalisés sur les 5 dernières années.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : 1. Capacités professionnelles
2. Capacités financières
3. Références.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous (par ordre de priorité décroissant) :
- valeur technique (60 points) au regard des pièces 1 à 5 du mémoire technique à fournir dans l'offre ;
- prix (40 points).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 16 juillet 2013, à 15 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : B.08.13.

Renseignements complémentaires : voir dans le réglement de la consultation.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Http://Fontenay-Aux-Roses.E-Marchespublics.Com.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les plis devront être remis contre récépissé à l'adresse suivante :
Mairie de fontenay-aux-roses
Accueil administratif
75 rue boucicaut
92260 fontenay-aux-roses
ou, s'ils sont envoyés par la poste, devront l'être à l'adresse ci-dessous :
Mairie de fontenay-aux-roses
service de la commande publique
75 rue boucicaut
92260 fontenay-aux-roses
par pli recommandé avec avis de réception postal.
Les dossiers qui parviendraient après la date et l'heure limites fixées au présent règlement de la consultation ne seront pas ouverts.
remise des plis par voie électronique :
Conformément aux dispositions de l'article 56 du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur autorise la transmission des candidatures et des offres des entreprises par voie électronique à l'adresse suivante : http://fontenay-aux-roses.e-marchespublics.com.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 juin 2013.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Ville de fontenay aux roses.
Correspondant : Service commande publique, 75 rue boucicaut, 92260 Fontenay-aux-Roses, tél. : 01-41-13-20-68, télécopieur : 01-41-13-21-11, courriel : marches@fontenay-aux-roses.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de cergy pontoise 2-4 boulevard de l'hautil 95027 Cergy Pontoise Cedex tél. : 01-30-17-34-00 courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr télécopieur : 01-30-17-34-59.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00