Centrale des marchés
Marché de travaux pour la rénovation de l'auditorium du conservatoire Henri Dutilleux de Clamart. Marché de travaux pour la rénovation de l'auditorium du conservatoire Henri Dutilleux de Clamart adresse : 28 rue de la Redoute designation : VALLEE SUD GRAND PARIS url : http:///valleesud.m...
VALLEE SUD GRAND PARIS 92260Fontenay-aux-Roses aurelien.clety@valleesud.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Marché de travaux pour la rénovation de l'auditorium du conservatoire Henri Dutilleux de Clamart.

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4489800

Date de clôture estimée : 06/05/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (11/04/19)
19-58417
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 92
Annonce No 19-58417
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : VALLEE SUD GRAND PARIS.
 Correspondant :  CLETY Aurélien, 28 rue de la Redoute 92260 Fontenay-aux-Roses, tél. : 01-86-63-11-40, courriel : aurelien.clety@valleesud.fr adresse internet : http:///valleesud.marchespublics.com.
Adresse internet du profil d'acheteur : http:///valleesud.marchespublics.com.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : marché de travaux pour la rénovation de l'auditorium du conservatoire Henri Dutilleux de Clamart.
CPV - Objet principal : 45212321.
Lieu d'exécution : territoire de Vallée Sud - grand Paris.
Code NUTS : -FR105.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché de travaux pour la rénovation de l'auditorium du conservatoire Henri Dutilleux de Clamart.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 6 mai 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 19T13.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 avril 2019.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : EPT Vallée Sud - Grand Paris.
 28 rue de la Redoute,  92260 Fontenay-aux-Roses.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise 2-4 Boulevard de l'hautil 95027 Cergy Pontoise, courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 01. - bâtiment.
Bâtiment
C.P.V. - Objet principal : 45212321.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 02. - equipement scéniques.
Equipement scéniques
C.P.V. - Objet principal : 44316500.
Mots descripteurs : Matériel scénique

Lot(s) 03. - fauteuils de spectacle.
Fauteuils de spectacle
C.P.V. - Objet principal : 39113100.
Mots descripteurs : Equipements spécialisés
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous