Centrale des marchés
77 marché de travaux de remplacement des canalisations d'adduction d'eau potable du quartier du vieux gouvernement du château à Fontainebleau 77 marché de travaux de remplacement des canalisations d'adduction d'eau potable du quartier du vieux gouvernement du château à Fontainebleau marché de travaux de remplacement des canalisations d'a...
Château de Fontainebleau 77300Fontainebleau remi.piou@chateaudefontainebleau.fr 0160712160
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

77 marché de travaux de remplacement des canalisations d'adduction d'eau potable du quartier du vieux gouvernement du château à Fontainebleau

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 743626

Date de clôture estimée : 15/07/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (27/06/13)
13-113965

77Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Château de Fontainebleau.
Correspondant : piou rémi, place du général de gaulle 77300 Fontainebleau tél. : 01-60-71-50-70 télécopieur : 01-60-71-21-60 courriel : remi.piou@chateaudefontainebleau.fr adresse internet : http://www.chateaudefontainebleau.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.marches-publics.gouv.fr.

Objet du marché : marché de travaux de remplacement des canalisations d'adduction d'eau potable du quartier du vieux gouvernement du château de fontainebleau.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45232150
Objets supplémentaires : 44162500, 45232151.

Caractéristiques principales :
marché de travaux de remplacement des canalisations d'adduction d'eau potable du quartier du vieux gouvernement du château de fontainebleau
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement sur le compte 231. Le délai de paiement est de trente jours à compter de la réception par l'établissement public du château de fontainebleau de la facture établie et transmise (avec les documents contractuels indiqués au contrat).
Le comptable assignataire des paiements est Mme l'agent comptable de l'établissement public du Château de fontainebleau - 77300 - fontainebleau.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 40 % ;
- valeur technique : 30 % ;
- délai d'exécution : 30 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 15 juillet 2013, à 12 heures.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : f_m10_2013.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 24 juin 2013.

Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de melun 43 rue général de gaulle 77000 Melun tél. : 01-60-56-66-30 télécopieur : 01-60-56-66-10.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : tribunal administratif de melun 43 rue général de gaulle 77000 Melun tél. : 01-60-56-66-30 télécopieur : 01-60-56-66-10.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00