Centrale des marchés
TRAVAUX DE RÉALISATION DES POUTRES DE RIVES SUR LE VC6 TRAVAUX DE RÉALISATION DES POUTRES DE RIVES SUR LE VC6 cp : 45210 mel : mairie@ferrieresengatinais.fr correspondant : LARCHERON GERARD, Maire designation : Commune de Ferrières en Gâtinais...
Commune de Ferrières en Gâtinais 45210Ferrières-en-Gâtinais mairie@ferrieresengatinais.fr 02 38 96 62 76
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

TRAVAUX DE RÉALISATION DES POUTRES DE RIVES SUR LE VC6

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 3539447

Date de clôture estimée : 13/04/18
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (21/03/18)
18-39575
SOURCEWEB (24/03/18)
Avis de marché

Département(s) de publication : 45
Annonce No 18-39575
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Ferrières en Gâtinais.
 Correspondant :  larcheron gerard, Maire, cour de l'abbaye B.P. 29 45210 Ferrières-en-Gâtinaistél. : 02-38-96-52-90télécopieur : 02-38-96-62-76courriel : mairie@ferrieresengatinais.fr adresse internet : http://www.ferrieresengatinais.com.

Objet du marché : travaux de réalisation des poutres de rives sur le Vc6.

Caractéristiques principales : 
le présent marché porte sur la réalisation de poutres de rive sur le V.C.6.
Le marché est un marché public à prix global et forfaitaire détaillé dans la décomposition du prix global et forfaitaire (Dpgf) fournie par le titulaire dans son offre.
lieu d'execution -Ferrières-En-Gâtinais
Le marché est conclu à compter de sa date de notification et s'achève à la fin du délai de " garantie de parfait achèvement " (prévue à l'article 44.1 2° alinéa du Ccag-Travaux) ou après prolongation de ce délai, si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l'achèvement du marché public intervient lors de la levée de la dernière réserve
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux de réalisation des poutres de rives sur le Vc6.
Cautionnement et garanties exigés : il est institué une retenue de garantie fixée à 5 % du montant du marché public et effectuée sur chaque acompte. Elle sera restituée dans les conditions prévues à l'article 124 du décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
cette somme sera versée au titulaire un an après la signature de la réception des Travaux si les réserves ont toutes été levées.
celle-ci peut être remplacée par une Garantie à Première Demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le financement est assuré par le budget de la commune.
le mode de règlement est le virement par mandat administratif sous trente (30) jours à réception de la demande de paiement.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement n'est imposée par la Ville.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix : 60 %;
     - délai d'exécution : 20 %;
     - valeur technique de l'offre : 20 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 13 avril 2018, à 12 heures.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2018-06.

Renseignements complémentaires : pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info
Modalités d'ouverture des offres :
Date: 13 avr. 2018
lieu :Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'orléans, 28, rue de la Bretonnerie
45057 OrléansCedex 1
tél : 0238775900 télécopieur : 0238538516mel : greffe.ta-orleans@juradm.fr
précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Cf. Le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus.
les délais d'exécution seront les suivants (Délais de préparation inclus) :
Délais d'exécution des travaux : 2 mois à compter de l'o.s. Hors intempéries
date prévisionnelle de commencement des travaux : mai
les travaux devront être terminés avant les moissons.
les variantes à l'initiative du candidat sont interdites.
en application des articles 45 et 48 de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015 ainsi que de l'article 48 du décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, les candidats devront produire à l'appui de leur candidature :
I)Au titre de l'aptitude à exercer leur activité professionnelle :
1.La lettre de candidature (formulaire " Dc1 "),
2.La déclaration sur l'honneur du candidat pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 45 de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015 concernant les interdictions de soumissionner (peut être indiquée au formulaire " Dc1 ").
Ii)Au titre de la capacité économique et financière :
3.La déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations, objet du marché public, réalisés au cours des trois (3) derniers exercices disponibles (peut être indiquée au formulaire " Dc1 "),
Iii)Au titre des capacités techniques et professionnelles :
4.Une liste des travaux exécutés au cours des cinq (5) dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,
5.une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois (3) dernières années,
6.une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public.
les formulaires DC 1 et DC 2 sont téléchargeables à l'adresse suivante :http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
Les candidats devront fournir à l'appui de leur offre
1.l'acte d'engagement (A.E.), complété, par la personne habilitée à engager la société ou le groupement, accompagné d'un relevé d'identité bancaire (RIB original) ; et son annexe le Bordereau des Prix,
Ce document fourni par le candidat aura une valeur contractuelle et constituera une annexe à l'acte d'engagement.
2.mémoire technique décomposé
- la méthodologie et organisation spécifiques au chantier pour garantir la qualité des prestations et les moyens humains et matériels spécifiquement affectés au chantier pour mener à bien la réalisation du marché au regard du mémoire justificatif
-les délais d'exécution sur lequel le candidat s'engage
ce document fourni par le candidat une valeur contractuelle et constituera une annexe à l'acte d'engagement.
3.la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (Dpgf)
Pour l'attribution du marché, le jugement des offres sera effectué sur un total de 100 points.
le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse se fera en fonction des critères suivants:
critère 1 : Prix - 60 points
critère 2 : Valeur technique - 20 points
critère 3 : Délais de réalisation - 20 points
après élimination des offres irrégulières, inacceptables et inappropriées, l'analyse des offres sera effectuée au regard des deux critères développés ci-dessous.
la valeur technique (notée sur 20 points) :
La valeur technique sera jugée au regard de la méthodologie et organisation spécifiques au chantier pour garantir la qualité des prestations et les moyens humains et matériels spécifiquement affectés au chantier pour mener à bien la réalisation du marché au regard du mémoire justificatif.
le délai d'exécution (notée sur 20 points) :
Jugé au regard du délai indiqué dans le mémoire techniques
le prix (noté 60 points) :
Le prix sera jugé au regard du montant total en euros (T.T.C.) du DPGF représentatif des besoins de la commune.
après examen des propositions reçues, la Ville se réserve le droit d'engager ou non des négociations avec les candidats.
la remise des plis par voie électronique est autorisée.
néanmoins, le pouvoir adjudicateur admet également la remise des plis par voie " papier " dans les conditions suivantes :
Soit par voie postale :
M. le maire de Ferrieres en Gâtinais
Cour de l'abbaye 45210 ferrieres en Gatinais
Consultation pour :
Réalisation des poutres de rive du Vc6
-Soit remis contre récépissé :
Ville de Ferrieres en Gâtinais
Ferrieres en Gâtinais
Cour de l'abbaye 45210 ferrieres en Gatinais
Consultation pour : Consultation pour :
Réalisation des poutres de rive du Vc6
Horaires d'ouverture de la mairie
lundi : 14h à18h
mardi et jeudi : 9 heures à 12h30
mercredi et vendredi : de 9 H0012h30 et de 14h à 17h.
samedi - 9 heures à 12h
les plis peuvent aussi être remis sous forme dématérialisée sur le site de publication de la consultation : http://approlys.marches-publics.info.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 mars 2018.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : COMMUNE FERRIERES EN GATINAIS.
 cour de l'abbaye,  45210 Ferrieres-en-Gatinais.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous