Fourniture et installation d'un équipement de détection d'explosifs eds de norme 3 pour bagages format standard iata.

Objet du marché : fourniture et Installation d'un équipement de détection d'explosifs EDS de norme 3 pour bagages de soute format standard IATA.
Type de marché de fournitures :  achat.
CPV - Objet principal : 34960000
Objets supplémentaires : 38581000
38520000.
Lieu de livraison : aéroport international de Tahiti Faa'A, 98702 Faaa.
Code NUTS : FRZ.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

equipement de détection d'explosifs EDS de norme 3 pour bagages de soute format standard IATA
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : 1.
Estimation de la valeur (H.T.) : 1 335 000 euros.
Nombre de reconductions éventuelles : 0.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : voir documents de la consultation.
Situation juridique - références requises : voir documents de la consultation.
Capacité économique et financière - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : chiffre d'affaires annuel 2 670 000 euros.
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : voir document de la consultation.

Marché réservé : non.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - valeur technique : 50 %;
     - valeur prix : 50 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : appel d'offres ouvert.

Date limite de réception des offres : 20 novembre 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 octobre 2019.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal d'Instance dans le ressort de la Cour d'Appel de Papeete B.P. 101 98 713 PAPEETE - avenue Pouvanaa a Oopa 98712 Papeete Polynésie Française 98713 Papeete Polynésie Française, tél. : (+68)9-40-41-55-00, courriel : sec.pp.ca-papeete@justice.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal d'Instance dans le ressort de la Cour d'Appel de Papeete B.P. 101 98 713 PAPEETE - avenue Pouvanaa a Oopa 98712 Papeete Polynésie Française 98713 Papeete Polynésie Française, tél. : (+68)9-40-41-55-00, courriel : sec.pp.ca-papeete@justice.fr.