Centrale des marchés
Création d'un ascenseur rue des Ecoles L'opération consiste en la création et la mise en oeuvre d'un appareil élévateur à usage de transport de personnes dans le cadre de l'aménagement d'un accès extérieur depuis la voie publique vers u...
Ville d'Enghien les Bains 95880Enghien-les-Bains marchepublic@enghien95.fr 01 34 28 46 07
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Création d'un ascenseur rue des Ecoles

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1550321

Date de clôture estimée : 24/08/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (11/06/15)
15-89582
Département(s) de publication : 95 Annonce No 15-89582 I. II. III. IV. VI. Avis de marché Fournitures Directive 2004/18/CE. Section I : Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Ville d'Enghien les Bains, 57 rue du Général de Gaulle, à l'attention de Mme bernier dominique, F-95880 Enghien-les-Bains. Tél. (+33) 1 34 28 45 19. E-mail : marchepublic@enghien95.fr . Fax (+33) 1 34 28 46 07. Code d'identification national : 219502101000013 . Adresse(s) internet : Adresse du profil d'acheteur (URL) : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp . Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Commune d'Enghien-les-bains, 57 rue du général de Gaulle, Contact : service bâtiments, à l'attention de M. Bratigny Olivier, F-95880 Enghien-les-Bains. Tél. (+33) 1 34 28 45 50. E-mail : obratigny@enghien95.fr . Code d'identification national : 21950210100013 . Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaire (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Commune d'Enghien-les-bains, 57 rue du général de Gaulle, Contact : service achat public, à l'attention de Mme Bernier Dominique, F-95880 Enghien-les-Bains. Tél. (+33) 1 34 28 45 19. E-mail : marchepublic@enghien95.fr . Fax (+33) 1 34 28 46 07. Code d'identification national : 21950210100013 . Adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_YENadFyO5b . Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Commune d'Enghien-les-bains, 57 rue du général de Gaulle, Contact : service achat public, à l'attention de Mme Bernier Dominique, F-95880 Enghien-les-Bains. Tél. (+33) 1 34 28 45 19. E-mail : marchepublic@enghien95.fr . Fax (+33) 1 34 28 46 07. Code d'identification national : 21950210100013 . I.2) Type de pouvoir adjudicateur : I.3) Activité principale : Services généraux des administrations publiques. I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II : Objet du marché II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur : création d'un ascenseur rue des Ecoles. II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation : Fournitures. Achat. Code NUTS |FR| . II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique : L'avis concerne un marché public II.1.4) Information sur l'accord-cadre : II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions : l'opération consiste en la création et la mise en oeuvre d'un appareil élévateur à usage de transport de personnes dans le cadre de l'aménagement d'un accès extérieur depuis la voie publique vers un parking public situé au 2ème sous-sol rue des Ecoles. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 42416100 , 45111000 , 45442100 , 45310000 , 45262522 . II.1.7) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) : Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui II.1.8) Lots : Division en lots : Oui. Il est possible de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots. II.1.9) Variantes : Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue du marché II.2.1) Quantité ou étendue globale : travaux à la charge du lot n o 1 : le marché comprend la réalisation des trémies, cuvettes et ouvertures palières, l'incorporation au gros-oeuvre des éléments nécessaires, le calfeutrement des baies palières après la pose des portes Travaux à la charge du lot n o 2 : fourniture au gros-oeuvre des cotes précises des ouvrages (trémie et ouvertures palières), fourniture au gros-oeuvre des éléments à incorporer, pose des portes palières, protection et amenée des câbles d'alimentation de machinerie (force et lumière), passage du câble de liaison téléphonique et mise à disposition de l'ascensoriste, passage du câble de report de défaut de l'ascenseur et son raccordement en sortie du pendentif, raccordement du câble d'alimentation de machinerie, raccordement du câble de la liaison téléphonique de télésurveillance, mise à disposition des informations de défaut de la machine (contacts libres de potentiel) et indications de raccordement à l'électricien. II.2.2) Informations sur les options : Options : non. II.2.3) Reconduction : Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non. II.3) Durée du marché ou délai d'exécution : Durée en mois : 5 (à compter de la date d'attribution du marché). Information sur les lots LOT n o 1 intitulé : Lot 1 Démolition - gros oeuvre - métallerie/serrurerie - électricité - peinture/signalétique 1) Description succincte Ce lot comprend les installations de chantier, la neutralisation des ouvrages, les démolitions/déposes, le gros-oeuvre, la métallerie/serrurerie, l'électricité, la peinture et la signalétique. 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 42416100 , 45262522, 45442100 , 45310000 , 45111000 . 3) Quantité ou étendue 4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement 5) Information compémentaires sur les lots LOT n o 2 intitulé : Lot 2 Ascenseur 1) Description succincte Ce lot comprend la fourniture et l'installation de l'ascenseur, les contrôles de manoeuvre, les équipements en gaine, la cabine, l'équipement du palier au 2ème sous-sol, les accessoires, les dispositifs de sécurité, les raccordements électriques, la télésurveillance, le pylône vitre. 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 42416100 . 3) Quantité ou étendue 4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement 5) Information compémentaires sur les lots Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Il est appliqué une retenue de garantie de 5% sur toutes les sommes dues à titre d'acompte, destinée à garantir le Maître de l'ouvrage du paiement des sommes dont ce dernier peut être le créancier à titre quelconque dans le cadre du marché. la retenue de garantie peut être remplacée au gré du Titulaire par une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire. sauf renoncement du Titulaire porté à l'acte d'engagement, le versement d'une avance est prévu dans le cas où le montant du marché est supérieur à 50.000 euro(s) (H.T.). Le versement de l'avance est subordonné à la constitution d'une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, d'une caution personnelle et solidaire. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Le délai de paiement est de 30 jours. Les dépenses seront financées sur les fonds propres de la commune. III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Le marché sera attribué soit à une entreprise générale, soit à un groupement d'entreprises conjoint ou solidaire. En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement sera obligatoirement solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur. En application de l'article 51-vi du Code des Marchés Publics, le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements. III.1.4) Autres conditions particulières : L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières : non. III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : les candidatures qui ne seront pas recevables en application des articles 43 et 44, qui ne seront pas accompagnées des pièces mentionnées à l'article 45, ou qui ne présenteront pas de garanties professionnelles et financières suffisantes, ne seront pas admises. en application de l'article 52 alinéa 1 du Code de marchés publics, il pourra être demandé aux entreprises dont la candidature est incomplète, de fournir les justificatifs manquants dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de l'envoi de la demande. Le candidat, qui, soit, ne dispose pas des références demandées, soit, est dans l'impossibilité objective de produire l'un des documents financiers demandés, pourra présenter tout autre justificatif permettant d'apprécier ces capacités professionnelles et financières. le candidat doit produire les documents suivants : - les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager - si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet - une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée par le candidat, établie conformément aux dispositions des articles 43 et 44 du code des marchés publics. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : le candidat doit produire la déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : les qualifications listées ci-dessous ou tout autre moyen de preuve permettant d'apprécier la capacité professionnelle du candidat : A défaut de qualifications, le candidat pourra apporter la preuve de sa capacité professionnelle en produisant, notamment, une liste de prestations exécutées au cours des trois dernières années. ces références devront être équivalentes aux qualifications demandées tant en technicité qu'en quantités mises en oeuvre. Elles doivent attester de la bonne exécution de prestations antérieures ces références devront être présentées à l'appui de certificats de capacité du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat précisant les coordonnées téléphoniques d'un interlocuteur représentant le donneur d'ordre; Ces références devront indiquer le montant, le contenu des travaux, la date et la désignation du donneur d'ordre. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : lot n o 1 - démolition - gros oeuvre - métallerie/serrurerie - électricité - peinture/signalétique : Qualifications Qualibat 1113 Démolition 1143 Démolition par carottage ou sciage 1213 Puits et tranchées blindés 1292 Soutènements 1311 Terrassements - fouilles 2111 Maçonnerie 2152 Dallage à usage industriel 3532 Fabrication et pose de menuiserie 4432 Ferronnerie 4452 Fourniture et mise en oeuvre d'ouvrages de métallerie résistant au feu 6111 Peinture et ravalement qualifications Qualifelec E2 21.04 Raccordements d'ascenseurs, monte-charge 21.06 Raccordements portes, barrières automatiques 21.14 Raccordements électriques et informatiques 21.17 Raccordements détection - contrôle d'accès lot n o 2 - ascenseur : Qualifications Qualibat 4412 Métallerie 4432 Ferronnerie 4452 Fourniture et mise en oeuvre d'ouvrages de métallerie résistant au feu 4712 Produits verriers. III.2.4) Informations sur les marchés réservés : III.3) Conditions propres aux marchés de services III.3.1) Information relative à la profession : III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service Section IV : Procédure IV.1) TYPE DE PROCÉDURE IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer : IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue : IV.2) CRITÈRES D'ATTRIBUTION IV.2.1) Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Enchère électronique : Une enchère électronique sera effectuée : non. IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : n o 95 210 89 ST 15- 026. IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Non. IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif : IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 24 août 2015 - 17:00. IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés : IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : Langue(s) officielle(s) de l'UE : français. IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres : Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres : oui. Informations supplémentaires sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture : les membres du service achat public chargés du suivi de la procédure - les membres des services chargés du contrôle d'exécution des prestations. Section VI : Renseignements complémentaires VI.1) RENOUVELLEMENT : VI.2) INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPÉENNE : VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Le candidat a la possibilité de demander que le dossier de consultation lui soit adressé par voie postale, qui sera envoyé sous forme de Cd-Rom. La demande de retrait du dossier de consultation des entreprises est adressée par voie électronique à l'adresse marchepublic@enghien95.fr ou par télécopie au 01.34.28.46.07. il peut également le télécharger sur le site https://www.achatpublic.com Les personnes qui souhaitent télécharger le DCE peuvent indiquer le nom de la personne physique chargée du téléchargement ainsi qu'une adresse électronique afin que puisse leur être communiquées les modifications et les précisions apportées aux documents de la consultation. Cette identification est facultative. Chaque candidat devra obligatoirement s'être rendu sur le site préalablement à la remise de l'offre, afin de reconnaître les lieux ou les locaux où les prestations doivent se dérouler. a cette fin, les candidats devront s'adresser à la personne ci-dessous désignée quivisera ou fera viser le certificat de visite dont le modèle est annexé aux pièces de marché : M. Olivier BRATIGNY - téléphone : 01.34.28.45.50 - 06.80.03.09.37 Le certificat de visite devra obligatoirement être inséré dans l'enveloppe contenant l'offre de chaque concurrent. A défaut, l'offre sera déclarée irrégulière. les offres peuvent être adressées par voie postale ou remises en main propre au service destinataire sur support papier, ou transmises par voie électronique. le retrait du dossier de consultation sous forme électronique n'oblige pas à une transmission des candidatures et des offres par voie électronique. le choix du mode de transmission n'est pas exclusif. Le candidat peut transmettre son offre, à la fois par voie électronique et, à titre de copie sauvegarde, sur support physique électronique ou sur support papier. Les conditions d'ouverture de la copie de sauvegarde sont fixées par l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics. transmission par voie postale ou remise en mains propres les offres peuvent être adressées par voie postale ou remises en main propre au service destinataire, sur support papier. les offres sont transmises par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou remises sous pli cacheté au service destinataire contre récépissé (ou tout autre moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception), avant la date et l'heure limites indiquées dans la page de garde du présent règlement sous peine d'être renvoyées à leurs auteurs. l'enveloppe porte l'adresse suivante : Service Achat Public 57, rue du Général de gaulle 95880 Enghien Les Bains Le pli indique la mention suivante : " Marché n o 95 210 89 ST 15-026 relatif à la création d'un ascenseur rue des Ecoles - ne pas ouvrir avant la seance d'ouverture des plis " L'Enveloppe contient les justifications à produire prévues à l'article 45 du code des marchés publics, ainsi que les pièces justificatives de l'offre. transmission par voie électronique les conditions de transmission des offres par voie électronique sont les suivantes : La remise de l'offre du candidat par voie électronique est autorisée. La plateforme de dématérialisation est la suivante : https// :www.achatpublic.com Copie de sauvegarde le candidat ayant transmis son offre par voie électronique pourra, utilement, transmettre une copie de sauvegarde sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie doit être transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention " copie de sauvegarde ". La copie sur support physique électronique doit être revêtu de la signature électronique. La copie de sauvegarde doit être transmise dans les délais impartis pour la remise des offres. Le candidat devra transmettre dans son offre l'acte d'engagement par lot, la décomposition duprix global et forfaitaire par lot, le calendrier d'exécution des travaux : production d'un planning d'exécution (incluant la phase de préparation), qui devra être détaillé, cohérent et réaliste, en tenant compte du fait que le délai maximum d'exécution est de 2 semaines de préparation et 18 semaines de travaux et qu'il ne devra pas être dépassé ; moyens mis en oeuvre pour garantir le respect de ce planning (moyens en encadrement, personnel et matériels notamment), ainsi qu'un mémoire technique permettant notamment d'apprécier la valeur technique des propositions pour chacun des lots et détaillant : - les moyens mis en oeuvre : moyens techniques et humains affectés expressément au chantier (et notamment nombre et qualifications techniques des personnes affectées au chantier) ; fonctions (production des définitions de fonction) et qualifications de l'encadrement (production de Cv) ; matériel spécifique si nécessaire ; provenance des matériaux -les modalités d'intervention et gestion du chantier : modalités d'intervention en site contraint avec prise en compte de l'environnement des riverains, de l'occupation du parking et de l'emprise des travaux sur la voie publique - la méthode d'exécution du chantier : moyens mis en oeuvre pour la livraison des matériaux limitée à la seule emprise du chantier telle que décrite dans le plan de principe d'installation de chantier, dispositions prévues pour le stockage de ceux-ci, moyens déployés pour l'évacuation des gravois au fur et à mesure de l'avancement des travaux - la démarche environnementale : définition des modalités de tri sélectif envisagé (organisation des filières d'évacuation et de stockage, organisation interne de la société, organisation spécifique mise en place sur cette opération), réduction des nuisances (sonores, olfactives), choix des matériaux, gestion de l'énergie, qualité sanitaire des espaces et le l'air, gestion de l'eau délai d'exécution : Il est prévu une période de préparation d'une durée de 2 semaines. Le délai de la période de préparation commence à courir à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer la période de préparation. le délai maximum d'exécution des travaux, tous lots confondus, est de 18 semaines à l'issue de la période de préparation. les candidats peuvent s'engager sur un délai inférieur au délai maximum. Le délai d'exécution proposé se substitue au délai plafond dès lors qu'il est inférieur ou égal à ce dernier. En l'absence de proposition de délai, le délai plafond est appliqué. lorsque le délai d'exécution proposé par le candidat est supérieur au délai maximum, l'offre sera déclarée irrégulière. le marché comporte des prestations supplémentaires éventuelles énoncées ci-après : - installation de portes métalliques cf. 1/2h en acier galvanisé - fourniture et la pose de potelets fixes anti stationnement en acier galvanisé avec bouchon en plastique au sous-sol - 2 la décision relative à la levée des prestations supplémentaires éventuelles est prise au stade de l'attribution du marché. les candidats doivent obligatoirement répondre à la solution de base et à la solution avec les prestations supplémentaires éventuelles. A défaut, l'offre sera déclarée irrégulière. conformément à l'article 46 III du Code des Marchés Publics, le candidat retenu ne saurait être désigné définitivement comme titulaire du marché qu'à la condition de produire dans un délai de 3 jours ouvrés les certificats et attestations prévus au I et au II de l'article 46 du même code ainsi que les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail. Il devra également produire un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés. les renseignements complémentaires peuvent être obtenus par demande faite au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres. Ces renseignements complémentaires seront communiqués à l'ensemble des candidats qui se sont identifiés au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres. Ils sont, par ailleurs, accessibles en ligne librement et directement. les critères de jugement des offres sont définis comme suit : Lot 1 - dEMOLITION - gROS Oeuvre - metallerie/Serrurerie - eLECTRICITE - peinture :signaletique - le prix : 50% les prix sont détaillés au moyen d'une décomposition du prix global forfaitaire par lot qui en indique les éléments constitutifs. La décomposition du prix global forfaitaire permet d'apprécier les offres et n'a pas de valeur contractuelle. dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seront constatées dans la décomposition du prix global forfaitaire, d'un prix forfaitaire ou dans le sous-détail d'un prix unitaire figurant dans l'offre d'un entrepreneur candidat, il n'en sera pastenu compte dans le jugement de la consultation. toutefois, si l'entrepreneur concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier cette décomposition ou ce sous-détail pour les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire ou le prix unitaire correspondant ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. - la valeur technique : 40%, dont : O les moyens mis en oeuvre : moyens techniques et humains affectés expressément au chantier (et notamment nombre et qualifications techniques des personnes affectées au chantier) ; fonctions (production des définitions de fonction) et qualifications de l'encadrement (production de Cv) ; matériel spécifique si nécessaire : 10% o les modalités d'intervention et gestion du chantier : modalités d'intervention en site contraint avec prise en compte de l'environnement des riverains, de l'occupation du parking et de l'emprise des travaux sur la voie publique : 15% o la méthode d'exécution du chantier : moyens mis en oeuvre pour la livraison des matériaux limitée à la seule emprise du chantier telle que décrite dans le plan de principe d'installation de chantier, dispositions prévues pour le stockage de ceux-ci, moyens déployés pour l'évacuation des gravois au fur et à mesure de l'avancement des travaux : 10% o la démarche environnementale : note méthodologique détaillant la manière dont seront gérés les déchets du chantier (amont, pendant, aval) à savoir : - les actions prévues en matière de prévention des déchets - les types et les quantités de déchets que le candidat prévoit de produire - le tri qui sera mis en oeuvre - le lieu de stockage des déchets - les modalités d'évacuation et de traitement (recyclage, valorisation, élimination). Concernant le recyclage, le prestataire devra préciser les catégories de déchets qu'il compte trier pour recyclage ou valorisation, les conditions de tri et de collecte, ainsi que le nom du prestatairede traitement. Si les déchets sont déposés en déchetterie, le candidat précisera le nom de celle-ci et se sera assuré au préalable, par un contact direct avec le gestionnaire de la déchetterie, que les déchets y seront acceptés aux dates du chantier (type de déchets, quantité, fréquence de dépôt, conditions financières) : 5% - les délais d'exécution (y compris la période de préparation) : 10% il est précisé que le délai maximum global d'exécution est de 20 semaines (inclus la période de préparation). Il est précisé que ce critère sera jugé à l'appui du calendrier d'exécution des travaux établi par le candidat, lequel devra être détaillé, cohérent et réaliste. Lot 2 - ascenseur - le prix : 50% les prix sont détaillés au moyen d'une décomposition du prix global forfaitaire par lot qui en indique les éléments constitutifs. La décomposition du prix global forfaitaire permet d'apprécier les offres et n'a pas de valeur contractuelle. dans le cas oùdes erreurs de multiplication, d'addition ou de report seront constatées dans la décomposition du prix global forfaitaire, d'un prix forfaitaire ou dans le sous-détail d'un prix unitaire figurant dans l'offre d'un entrepreneur candidat, il n'en sera pas tenu compte dans le jugement de la consultation. toutefois, si l'entrepreneur concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier cette décomposition ou ce sous-détail pour les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire ou le prix unitaire correspondant ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. - la qualité : 25%, dont : O performance acoustique : 5% o performance énergétique : 10% o vitesse de déplacement : 10% - la valeur technique : 15%, dont : O les moyens mis en oeuvre : moyens techniques et humains affectés expressément au chantier (et notamment nombre et qualifications techniques des personnes affectées au chantier) ; fonctions (production des définitions de fonction) et qualifications de l'encadrement (production de Cv) ; matériel spécifique si nécessaire : 5% o les modalités d'intervention et gestion du chantier : modalités d'intervention en site contraint avec prise en compte de l'environnement des riverains, de l'occupation du parking et de l'emprise des travaux sur la voie publique : 5% o la démarche environnementale : note méthodologique détaillant la manière dont seront gérés les déchets du chantier (amont, pendant, aval) à savoir : O les actions prévues en matière de prévention des déchets o les types et les quantités de déchets que le candidat prévoit de produire o le tri qui sera mis en oeuvre o le lieu de stockage des déchets o les modalités d'évacuation et de traitement (recyclage, valorisation, élimination). Concernant le recyclage, le prestataire devra préciser les catégories de déchets qu'il compte trier pour recyclage ou valorisation, les conditions de tri et de collecte, ainsi que le nom du prestataire de traitement. Si les déchets sont déposés en déchetterie, le candidat précisera le nom de celle-ci et se sera assuré au préalable, par un contact direct avec le gestionnaire de la déchetterie, que les déchets y seront acceptés aux dates du chantier (type de déchets, quantité, fréquence de dépôt, conditions financières) : 5% - les délais d'exécution (y compris la période de préparation) : 10% il est précisé que le délai maximum global d'exécution est de 20 semaines (inclus la période de préparation). Il est précisé que ce critère sera jugé à l'appui du calendrier d'exécution des travaux établi par le candidat, lequel devra être détaillé, cohérent et réaliste. pour le lot n o 1, les offres feront l'objet d'un classement portant sur l'offre de base, et un classement avec les prestations supplémentaires éventuelles. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 11 juin 2015. VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Cergy-pontoise, 2 - 4 boulevard de l'hautil, F-95027 Cergy Pontoise Cedex. E-mail : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr . Tél. (+33) 1 30 17 34 00. Fax (+33) 1 30 17 34 59. VI.4.2) Introduction des recours : VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours : Tribunal administratif de Cergy-pontoise, 2 - 4 boulevard de l'hautil, F-95027 Cergy Pontoise Cedex. E-mail : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr . Tél. (+33) 1 30 17 34 00. Fax (+33) 1 30 17 34 59. VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 11 juin 2015
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous