Centrale des marchés
L'accord-cadre a pour objet des prestations de travaux de signalisation horizontale sur le territoire de la commune d'Enghien-les-Bains.Les prestations comprennent la fourniture ainsi que l L'accord-cadre a pour objet des prestations de travaux de signalisation horizontale sur le territoire de la commune d'Enghien-les-Bains.Les prestations comprennent la fourniture ainsi que la mise e...
COMMUNE DE ENGHIEN LES BAINS 95880Enghien-les-Bains marchepublic@enghien95.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

L'accord-cadre a pour objet des prestations de travaux de signalisation horizontale sur le territoire de la commune d'Enghien-les-Bains.Les prestations comprennent la fourniture ainsi que l

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4909917

Etat : Avis d'attribution
Publié dans :
BOAMP (02/10/19)
19-149536
Résultat de marché
Infructueux - Sans suite

Département(s) de publication : 95
Annonce No 19-149536
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune de enghien les bains.
 Correspondant : M. Uranus Patricia, Rédacteur Marches Publics, 57 Rue du General de Gaulle 95880 Enghien-les-Bains, courriel : marchepublic@enghien95.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 19-139807, mise en ligne le 13 septembre 2019.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 9521089st19038.

Objet du marché : l'accord-cadre a pour objet des prestations de travaux de signalisation horizontale sur le territoire de la commune d'enghien-les-bains.
les prestations comprennent la fourniture ainsi que la mise en œuvre de la signalisation horizontale
.
Type de marché de travaux :  exécution.
Lieu d'exécution : enghien-Les-Bains, 95880 Enghien-les-Bains.
Code NUTS : -FR108.
CPV - Objet principal : 34922100.

Critères d'attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
     - pour juger le prix de l'offre, le maitre d'ouvrage réalise l'analyse des prix du bpu avec un dqe joints à la consultation ainsi qu'un autre dqe masqué non transmis aux candidats. le critère prix sera analyse sur la base des éléments suivants : - analyse du dqe transmis aux candidats dans le dce, reprenant les prix du bpu et calculés par rapport aux quantités estimées par le maitre d'ouvrage (25%) en cas de discordance constatée dans le dqe transmis, les indications portées sur le bordereau des prix unitaires, prévaudront sur toutes autres indications de l'offre et le montant du dqe sera rectifie en conséquence pour le jugement des offres. en cas de doute sur la cohérence d'un prix unitaire, le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de demander au candidat le ou les sous-détails de prix qu'il juge nécessaires(s). - analyse d'un dqe masqué, non transmis aux candidats, reprenant les prix du bpu et calculés par rapport aux quantités estimées par le maitre d'ouvrage (35%) : 60 %;
     - le délai d'exécution d'urgence : 10 %;
     - le délai d'exécution ordinaire : 5 %;
     - la note sur la protection de l'environnement : 5 %;
     - organisation et effectifs mobilisables pour répondre au cahier des charges :- pour les travaux courants et urgents : l'organisation mis en place pour répondre au cahier des charges du marché (sécurité sur le chantier, nettoyage en cours et à la fin des chantiers, mise en place d'un numéro de téléphone unique permettant de joindre un interlocuteur pour déclencher l'exécution des prestations...) - les effectifs dédiés au marché ( nombres d'employés dédiés hors période de vacances scolaires, nombre d'employés mis à des dispositions lors des vacances scolaires, formations dispensées en termes de sécurité sur les chantiers). : 20 %.

Type de procédure : procédure adaptée.
Autres informations : Marché déclaré sans suite.
La procédure est déclarée sans suite sur le fondement de l'article R.2123-4 du Code de la Commande Publique, en raison d'une erreur matérielle, plus précisément d'une contradiction entre l'AAPC et le règlement de consultation sur la date de remise des offres. Un prochain avis paraîtra pour les mêmes travaux.
L'avis concerne la conclusion d'un accord-cadre.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 2-4 Boulevard de l'hautil 95027 Cergy Pontoise Cedex, courriel : Greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr adresse internet : http://Cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 2-4 Boulevard de l'hautil 95027 Cergy Pontoise Cedex, tél. : 01-30-17-34-00, courriel : Greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr adresse internet : http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 octobre 2019.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous