Centrale des marchés
77 Aqueduc de la Voulzie, travaux de renouvellement de câbles enterrés à Saint Loupdenaud 77 Aqueduc de la Voulzie, travaux de renouvellement de câbles enterrés à Saint Loupdenaud m13-12657 - aqueduc de la Voulzie (77) - travaux de renouvellement de câbles enterrés. code_postal : 7710...
Eau de Paris 75214Paris
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

77 Aqueduc de la Voulzie, travaux de renouvellement de câbles enterrés à Saint Loupdenaud

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 667388

Date de clôture estimée : 03/06/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (20/04/13)
13-70212
SOURCEWEB (18/04/13)

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Eau de Paris.
Correspondant : M. le directeur général, 19 rue Neuve Tolbiac - cs 61373 Cedex 13 75214 Paris adresse internet : http://www.eaudeparis.fr.

Principale(s) activité(s) de l'entité adjudicatrice : Eau.

Objet du marché : m13-12657 - aqueduc de la Voulzie (77) - travaux de renouvellement de câbles enterrés.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45310000.

Lieu d'exécution : longueville saint loup de naud, 77100 Saint-Loupdenaud.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
le présent marché consiste aux travaux de renouvellement de câbles enterrés sur les emprises d'eau de Paris dans l'enceinte de nos périmètres ou en zone ouverte le long de domaine privé (zone de passage de nos conduites) et comportant des passages de route ou de chemins communaux. Cette procédure fait suite à une précédente consultation déclarée sans suite pour erreur matérielle dans les documents et publiée au Boamp suivant l'avis n° 12-180417, publié le 18/09/2012.. Marché soumis aux dispositions applicables aux entités adjudicatrices
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : type n° 1 : Mise en place de deux fourreaux avec installation de deux câbles de communication identique dans un puis un câble de puissance 3g10 dans l'autre pour les périmètres du Durteint (1800ml), des vieux moulins (600ml), des Glatinys (700ml) et l'emprise du périmètre des Glatinys : bâche de la Montagne (700ml).
Type n° 2 : Mise en place de deux fourreaux avec installation de deux câbles de communication identique dans un, puis aucun câblage de puissance dans l'autre pour l'emprise de la bâche de la Montagne : l'usine du Dragon (2650ml) et l'emprise de l'usine de Longueville : les cuves de Savins (2300ml).
Type n° 3 : Mise en place de deux fourreaux avec installation de deux câbles de communication identique dans un fourreau puis deux câbles de puissance différents, soit le premier en 4g16 et le second en aluminium pour le variateur, dans l'autre fourreau pour l'emprise de l'usine du Dragon : l'usine de Longueville (1400ml).
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 2 septembre 2013.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % sera pratiquée sur chaque acompte versé conformément aux articles 101 à 103 du code des marchés publics. Le candidat pourra cependant remplacer la retenue de garantie par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le financement des travaux est assuré par les ressources propres de l'établissement.
Les travaux seront réglés par acomptes mensuels au fur et à mesure de l'exécution des travaux
une avance de 5 % sera accordée au titulaire conformément à l'article 87 du code des marchés publics.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire d'entreprises ou groupement conjoint avec mandataire solidaire Un même opérateur économique ne peut être mandataire de plusieurs groupements.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Situation juridique - références requises : les candidats devront produire :
Une lettre de candidature ainsi qu'une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner aux marchés et accords-cadres mentionné par l'article 43 du Code des marchés Publics;
Pour fournir ces renseignements, le candidat peut utiliser le formulaire Dc1 "lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses co-traitants" ou tout autre document contenant les mêmes renseignements et attestations.
en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés
le pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat.



Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaire global des trois derniers exercices connus.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : fntp 6423 (nomenclature 2012) - réseau souterrains électrique en zone non-urbaine, Bt inférieur à 1kv
la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence du candidat à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Pour justifier de ses capacités financières, techniques et professionnelles, le candidat peut utiliser le formulaire Dc2.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 60 % ;
- valeur technique : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 3 juin 2013, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : M13-12657.

Renseignements complémentaires : le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement jusqu'à la date limite de remise des offres sur le site http://www.edi-tender.com/eaudeparis/
Le dossier de consultation sur support Cd Rom est remis gratuitement à chaque entreprise qui en fera la demande écrite auprès de la Dip
Les travaux dus au titre du présent marché sont à réaliser sur plusieurs sites.
le périmètre du Durteint situé sur le territoire de la commune de La Bretonniere (77), sur une emprise propriété de la Ville de Paris, et sur le périmètre de protection immédiat des captages.
- les périmètres des Glatinys et des Vieux Moulins situés sur le territoire de la commune de Saint Loup De Naud (77), sur une emprise propriété de la Ville de Paris, et périmètre de protection immédiat des captages.
Le long de l'aqueduc reliant le périmètre des Glatinys à l'usine du Dragon situé sur une emprise propriété de la Ville de Paris protégeant les conduites de transport des eaux entre la commune de Saint Loupde Naud (77) et Longueville (77).
le long de l'aqueduc reliant l'usine du Dragon à l'usine de Longueville (77). A réaliser sur une emprise propriété de la Ville de Paris protégeant les conduites de transport des eaux sur le territoire de la commune de Longueville (77). Le long de l'aqueduc reliant l'usine de Longueville (77) et les cuves de Savins (77). A réaliser sur une emprise propriété de la Ville de Paris protégeant les conduites de transport des eaux entre la commune de Longueville (77) et de Savins (77).
Le délai d'exécution est fixé par le maître de l'ouvrage à dix (10) mois, comprenant :
- la période de préparation de un (1) mois ;
- l'exécution des travaux de neuf (9) mois ;
- la période de repliement de chantier et la remise en état des lieux incluse dans le délai d'exécution des travaux.
Un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre la période de préparation.
Un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre le délai d'exécution des travaux.
Le fait de présenter des offres implique que le titulaire ait pris tous renseignements utiles et qu'il connaisse les lieux et les sujétions de services et d'approvisionnement et de toutes les difficultés en résultant. D'une façon générale, le titulaire ne pourra élever aucune réclamation qui serait fondée sur la prise en compte des seuls renseignements fournis dans le dossier de consultation.
Dans ce but, la visite des lieux est obligatoire.
Pour ce faire, ils pourront prendre rendez-vous, au plus tard 8 jours avant la date de remise des offres, auprès de M. Benoit Simon (tél. : 06 27 12 97 69) - benoit.simon@eaudeparis.fr).
La transmission des offres ou des candidatures par voie électronique sera autorisée.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : - sur support physique : En cas de remise sous forme papier, les pièces constitutives de la candidature et de l'offre seront placées sous enveloppe cachetée portant mentions suivantes :
Ne Pas Ouvrir Par Le Service Courrier
Marche n° 12657
aqueduc De La Voulzie (77) - travaux De Renouvellement De Cables Enterres.
Eau De Paris
Service Achats
19 rue Neuve Tolbiac - cs 61373
75214 Paris Cedex 13
- par voie dématérialisée : http://www.edi-tender.com/eaudeparis/
dans les conditions prévues par le règlement de la consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 avril 2013.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Eau De Paris.
Correspondant : M. Simon Benoit, route de Bray, 77650 Longueville, tél. : 01-64-08-69-18, télécopieur : 01-64-08-83-67, courriel : benoit.simon@eaudeparis.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Eau De Paris Dip.
Correspondant : M. Bruneau Olivier, 19 rue Neuve Tolbiac Cs 61373 Cedex 13, 75214 Paris, tél. : 01-58-06-34-46, télécopieur : 01-58-06-35-06, courriel : olivier.bruneau@eaudeparis.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Eau De Paris Dip.
Correspondant : Mme Martin Joelle, 19 rue Neuve Tolbiac Cs 61373 Cedex 13, 75214 Paris, tél. : 01-58-06-34-53, télécopieur : 01-58-06-35-06, courriel : joelle.martin@eaudeparis.fr, adresse internet : http://www.edi-tender.com/eaudeparis/Dce.asp?N=342378.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Paris 7 rue de Jouy 75181 Paris Cedex.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du tribunal Administratif de Paris 7 rue de Jouy 75181 Paris Cedex tél. : 01-44-59-44-00 télécopieur : 01-44-59-46-46 adresse internet : http://www.ta-paris.juradm.fr.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00