Centrale des marchés
Marché de travaux de nettoyage, désamiantage, déconstruction, démolition et évacuation des déchets sur le site Centre Bourg (parcelles C635-C14) à Sérézin-de-la-Tour (38) Etablissement : EPORA M. Jean GUILLET - Directeur général 2 avenue Grüner CS 32902 42029 Saint-Etienne - Cedex 1 Tél : 04 77 47 47 50 - Fax : 04 77 47 47 98 Objet : Marché de travau...
EPORA 69140
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux de nettoyage, désamiantage, déconstruction, démolition et évacuation des déchets sur le site Centre Bourg (parcelles C635-C14) à Sérézin-de-la-Tour (38)

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 430452

Date de clôture estimée : 18/01/13
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (13/12/12)

Etablissement : EPORA M. Jean GUILLET - Directeur général 2 avenue Grüner CS 32902 42029 Saint-Etienne - Cedex 1 Tél : 04 77 47 47 50 - Fax : 04 77 47 47 98

Objet : Marché de travaux de nettoyage, désamiantage, déconstruction, démolition et évacuation des déchets sur le site Centre Bourg (parcelles C635-C14) à Sérézin-de-la-Tour (38).

Référence : RG/AC/N005

Nature : Travaux

Mode : Procédure adaptée

Durée : 12 mois à compter de la notification du marché.

Description : Le marché est composé d'un lot unique. Le marché n'est décomposé ni en tranches ni en bons de commande. Date prévisionnelle de commencement des travaux: 11/02/2013. La durée du présent marché est de 12 mois à compter de sa notification, renouvelable éventuellement 1 fois par reconduction expresse, sans que la durée totale du marché ne puisse excéder 2 ans.

Nomenclature : Classification CPV : Principale : 45111100 - Travaux de démolition Complémentaires : 45262660 - Travaux de désamiantage

Forme : Prestation divisée en lots : non Les variantes sont refusées

Quantité ou étendue : Le présent marché est un marché de travaux comprenant le nettoyage, le désamiantage, la déconstruction, la démolition des bâtiments (superstructures et infrastructures) et l'évacuation des déchets. Les parcelles concernées sont indiquées au plan annexé au CCTP. L'ensemble représente une surface au sol d'environ 4100 m² pour une surface de plancher estimée à 1150 m² environ. Le site est constitué d'une friche industrielle sur 2 niveaux (niveau bas semi enterré, niveau haut de plein pied) récemment réhabilitée en logement, d'une maison de ville de Rdc+1+comble et de son hangar.

Cautionnement : Une retenue de garantie de 5% sera appliquée sur chacun des paiements autres qu'une avance. Le pouvoir adjudicateur s'oppose à la constitution d'une caution personnelle et solidaire en lieu et place de la retenue de garantie.

Financement : Les sommes dues en exécution du présent marché seront payées dans un délai de 30 jours suivant la réception des factures. (Paiement par virement administratif). Dans le cas où le marché serait supérieur à 50 000 € HT, et son délai d'exécution étant supérieur à deux mois, une avance de 5% du montant total du marché sera proposée aux candidats dans le cadre de l'acte d'engagement conformément à l'article 87 du CMP. Le présent marché sera financé sur les fonds propres de l'EPORA, ainsi que par les subventions MEEDDM

Forme juridique : Le candidat peut répondre seul ou en groupement. Un même prestataire ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché. Sauf exception visée à l'article 51 V du Code des marchés publics, les opérateurs économiques présentant leurs candidatures sous forme de groupement ne pourront modifier la composition de celui-ci entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché. Dans le cadre d'un groupement conjoint : le paiement s'effectue sur des comptes séparés, une répartition des paiements entre cotraitants est jointe au présent acte d'engagement. Dans le cadre d'un groupement solidaire : le paiement peut se faire soit sur compte unique, soit sur compte séparé. Dans ce dernier cas, la répartition des paiements est jointe au présent acte d'engagement. En cas d'attribution du présent marché à un groupement, celui-ci devra être solidaire au moment de l'attribution.

Autres conditions :

Conditions de participation : Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : - Certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve équivalents, notamment, certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications techniques. - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature. - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. - Preuve d'une assurance pour les risques professionnels. - Le document attestant du pouvoir de la personne habilitée pour engager le candidat y compris, en cas de groupement, les habilitations nécessaires pour représenter les entreprises membres du groupement. - DC 1 (Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) - DC 2 (Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché. - Pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail. - Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (si ces éléments ne sont pas déjà demandés dans le cadre du DC 7, ci-après) ou documents équivalents en cas de candidat étranger. - NOTI2 (DC 7) ou documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats reçus, disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-notification) Pièce 10 (précisions): Les certificats de qualifications professionnelles. Démolition : Type Qualibat 1111 ou équivalent. Désamiantage : Type Qualibat 1512 ou équivalent ET Type QUALIBAT 1513 ou équivalent. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat. Pièce 11: Une attestation du représentant légal du partenaire concerné spécifiant que ses moyens seront mis à disposition du soumissionnaire pour l'exécution du marché concerné. Pièce 12: Une description précise des capacités professionnelles, techniques et financières du partenaire.

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60 % : Valeur technique de l'offre 40 % : Prix Le critère Valeur Technique sera jugé notamment au regard du mémoire technique. Les offres seront notées en considération du caractère raisonnable, réaliste et approprié des éléments indiqués. Les offres seront appréciées les unes par rapport aux autres, selon le barème suivant : - Prise en compte des difficultés liées au projet (20 pts) dont en particulier : * Analyse des plans d'ensemble, des modes opératoires pour le désamiantage et la déconstruction, * Gestion du chantier. - Prise en compte des aspects hygiène, sécurité, nuisances et propreté (10 pts). - Gestion du délai (20 pts) dont en particulier l'analyse du phasage de la mission et du planning prévisionnel de l'opération. - Moyens humains et matériels mis en oeuvre pour l'opération (10 pts) en particulier pour le désamiantage, la déconstruction et la sécurisation du chantier. La note totale de la valeur technique sera sur 60 points.

Recours : Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon 184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03 Tél : 04 78 14 10 10 - Fax : 04 78 14 10 65 greffe.ta-lyon@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon 184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03 Tél : 04 78 14 10 10 - Fax : 04 78 14 10 65 greffe.ta-lyon@juradm.fr

Offres : Remise des offres le 18/01/13 à 12h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres.

Dépôt : Dépôt sous pli à l'adresse suivante : EPORA Accueil 2 avenue Grüner CS 32902 42029 - Saint Etienne Cedex 1 Tél : 04 77 47 47 50 - Fax : 04 77 47 47 98

Renseignements Complémentaires : Visite unique et obligatoire le lundi 7 janvier 2013 à 14h00 sur site (100 route de Succieu - 38300 Sérézin-de-la-Tour). Les plis seront déposés à l'accueil de l'EPORA (adresse ci-dessus) aux horaires suivants: du lundi au jeudi de 08h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h30, et le vendredi de 08h30 à 12h15 et de 13h45 à 16h00. La version papier du Dossier de Consultation des Entreprises, remis gratuitement en un seul exemplaire est à retirer après commande écrite auprès de Copy Space, coordonnées ci-dessus indiquées. Le dossier peut être également téléchargé sur le site internet de l'EPORA www.epora.fr (rubrique: marches-publics/consulter les avis) ou sur la plateforme de dématérialisation www.marches-publics.info.

Recours : Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon 184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03 Tél : 04 78 14 10 10 - Fax : 04 78 14 10 65 greffe.ta-lyon@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon 184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03 Tél : 04 78 14 10 10 - Fax : 04 78 14 10 65 greffe.ta-lyon@juradm.fr

Date de publication : 13/12/12

Liste des lots :

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00