Centrale des marchés
Marché de travaux : démolition du parking gachet, création d'un soutènement le long du boulevard, préparation d'une plateforme pour la nouvelle construction du gymnase gachet Organisme : EPA de Saint Etienne Intitulé : Marché de travaux : démolition du parking gachet, création d'un soutènement le long du boulevard, préparation d'une plateforme pour la no...
EPA de Saint Etienne
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux : démolition du parking gachet, création d'un soutènement le long du boulevard, préparation d'une plateforme pour la nouvelle construction du gymnase gachet

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 694484

Date de clôture estimée : 04/06/13
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (15/05/13)

Organisme : EPA de Saint Etienne

Intitulé : Marché de travaux : démolition du parking gachet, création d'un soutènement le long du boulevard, préparation d'une plateforme pour la nouvelle construction du gymnase gachet

Procédure : Proc.Adapt.

Type de marché : Travaux

Date limite de dépôt des plis : 04/06/2013 à 12 h 00

Description : Département de publication : 42 Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : EPA de Saint Etienne Correspondant : M. Le directeur général, 49 rue de la montat, 42100 Saint-etienne, tél : 0477344360, fax : 0477344378, courriel : achat@epase.fr , adresse internet : http://epase.fr , adresse internet du profil d'acheteur: http://epase.e-marchespublics.com Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Aménagement Objet du marché : Marché de travaux : démolition du parking gachet, création d'un soutènement le long du boulevard, préparation d'une plateforme pour la nouvelle construction du gymnase gachet Type de marché de travaux : exécution CPV : • Objet principal : 45110000 • Objets complémentaires : 45112500 • Objets complémentaires : 45262620 Lieu d'exécution : Saint etienne, 42000 Saint etienne L'avis implique un marché public. Caractéristiques principales : La présente consultation porte sur les travaux préparatoires pour la construction du nouveau gymnase gachet qui comprennent la démolition du bâtiment du parking souterrain, la réalisation d'un mur de soutènement le long du boulevard alfred de musset dans l'emprise du futur gymnase et le terrassement en déblais/remblais de la plate-forme du futur gymnase. Le présent marché est composé d'une tranche ferme relative à la démolition du parking, construction du mur de soutainement et terrassement de la plateforme et une tranche conditionnelle relative à l'apport de matériaux de remblai. Quantités : (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : La présente consultation concerne les travaux suivants: - démolition du bâtiment du parking souterrain (clouage provisoire, déconstruction des bâtiments) - réalisation d'un mur de soutènement (77 m de longueur) - terrassement en déblais/remblais de la plate-forme à la cote 513.50 ngf (matériaux issus du concassage sur site, déblais du site, d'apport issus des sites epase) Des variantes seront-elles prises en compte: oui. Prestation divisée en lot : non Durée du marché ou délai d'exécution : en 4 mois à compter de la notification du marché Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : francais Unité monétaire utilisée, l'euro. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération : - Valeur technique (60 %) - Prix (40 %) Type de procédure : Procédure adaptée Date limite de réception des offres : 04/06/2013 12:00 Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 130514JMPA14 Conditions de remise des offres ou des candidatures : Le jugement des candidatures s'effectuera sur la capacité du candidat à réaliser la prestation objet du marché au regard de ses garanties et capacités humaines, techniques, financières et professionnelles (voir règlement de consultation pour les justifications à produire). Date d'envoi du présent avis à la publication : 14/05/2013 Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Nom de l'organisme : Epa de saint-etienne, Correspondant : Lhermet anne-sophie (0477344801)49 rue de la montat, 42100 Saint-etienne, courriel : anne-sophie.lhermet@epase.fr Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents : Les documents de consultation sont téléchargeables sous format électronique (via www.epase.fr). Tout candidat, même potentiel à un marché public et ayant téléchargé le dossier de consultation des entreprises relatif au présent marché, devra fournir une adresse électronique valide aux fins de transmission de toutes informations utiles relatives au présent marché. Adresses à laquelle les offres / candidatures / projets / demandes de participation doivent être envoyées : Nom de l'organisme : Epa de saint-etienne, Correspondant : M. le directeur général (à l'attention du pôle achats), 49 rue de la montat, 42100 Saint-etienne, tél : 0477344360, fax : 0477344378, courriel : achat@epase.fr , adresse internet : http://epase.fr Instance chargée des procédures de recours : Nom de l'organisme : Tribunal administratif de lyon, 184 rue duguesclin, 68433 Lyon cedex 03, tél : 0478141010, fax : 0478141065, courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Nom de l'organisme : Trbunal administratif de lyon, 184 rue duguesclin, 69433 Lyon cedex 03, tél : 0478141010, fax : 0478141065, courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00