1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Activité de l’entité adjudicatrice: Activités portuaires
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Réparation d'une brèche sur la paroi moulée du QPO
Description: Réparation d'une brèche sur la paroi moulée du QPO
Identifiant de la procédure: 2f6d51e1-588d-4fb5-93f7-16ec99c38bfa
Identifiant interne: 24ANI012
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45262330 Travaux de réparation d'ouvrages en béton
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45111230 Travaux de stabilisation des sols, 45241100 Travaux de construction de quais
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Port de Dunkerque
Ville: DUNKERQUE
Code postal: 59140
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Les candidats ont la possibilité de présenter UNE offre variante maximum. Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base. Les modalités relatives à la présentation de l'offre variante sont détaillées dans le Règlement de la Consultation. L'attribution du marché pourra donner lieu à négociation dans les conditions définies au Règlement de la Consultation. Le GPMD se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. Une visite sur site est OBLIGATOIRE pour la remise des offres. Les modalités de visite sont définies à l'article 6.4 du Règlement de la Consultation. Le présent avis de publicité est complété par le règlement de la consultation téléchargeable gratuitement sur le site du profil acheteur du GPMD. En cas de contradiction entre le présent avis de publicité et ledit règlement de la consultation, ce dernier prévaudra.
Base juridique:
Directive 2014/25/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Réparation d'une brèche sur la paroi moulée du QPO
Description: Réparation d'une brèche sur la paroi moulée du QPO
Identifiant interne: 24ANI012
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45262330 Travaux de réparation d'ouvrages en béton
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45111230 Travaux de stabilisation des sols, 45241100 Travaux de construction de quais
Options:
Description des options: Le marché est décomposé en deux tranches, comme suit : - Tranche Ferme (TF) : Réparation de la fracture, comblement de l'affaissement et reprise de la structure de chaussée au droit de la fracture - Tranche Optionnelle 1 (TO1) : Confortement du terre-plein (compactage des remblais et reprise structure de voirie), en dehors de la zone concernée par la tranche ferme Le GPMD se réserve la possibilité de passer un ou plusieurs marchés publics sans publicité ni mise en concurrence préalable pour la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire en application de l'article R2122-7 du Code de la commande publique dans les conditions prévues au CCAP du marché.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 10 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
Informations complémentaires: Il s'agit d'un marché décomposé en deux tranches (tranche ferme + tranche optionnelle 1). Le délai global d'exécution du marché est de 10 mois, toutes tranches confondues. Il comprend à la fois la période de préparation de chantier et les délais d'exécution des travaux de chaque tranche, hors délai de garantie. Le détail du délai d'exécution figure dans le CCAP du marché.
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: Voir articles 6.1 et 8.1 du règlement de la consultation
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Voir articles 6.1 et 8.1 du règlement de la consultation
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Prix des prestations
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Qualité
Description: Qualité des prestations proposées, décomposé en 3 sous-critères : 1) Qualité de la méthodologie envisagée pour la réparation de la paroi moulée (moyens humains et matériels, matériaux, organisation et phasage) = 15% de la note globale 2) Qualité de la méthodologie envisagée pour la réalisation des remblais, du compactage et des essais y/c structure de chaussée (moyens humains et matériels, matériaux, organisation et phasage) = 15% de la note globale 3) Qualité des dispositions mises en oeuvre en termes d'hygiène et de sécurité pour répondre aux obligations du marché, en particulier les moyens mis en oeuvre pour répondre aux contraintes d'occupation et d'exploitation = 10% de la note globale
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: français
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Autorisée
Description de la garantie financière: Voir CCAP du marché
Date limite de réception des offres: 13/03/2025 12:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 4 Mois
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Voir CCAP du marché
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Montage financier: Crédit d'investissement du GPMD
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Lille
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Lille
Organisation qui reçoit les demandes de participation: GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Organisation qui traite les offres: GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
8. Organisations
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Tribunal administratif de Lille
Numéro d’enregistrement: 17590003400026
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint Hilaire CS 62039
Ville: LILLE
Code postal: 59014
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
Point de contact: Greffe du Tribunal administratif de Lille
Téléphone: 0359542342
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Numéro d’enregistrement: 78359503600014
Adresse postale: Port 2505 2505 Route de l'Ecluse Trystram BP 46534
Ville: DUNKERQUE
Code postal: 59386
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
Point de contact: M. Stéphane GAVAUD
Téléphone: 0328287433
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
10. Modification
10.1.
Modification
Identifiant de la section: LOT-0001
Description des modifications: La date limite de réception des candidatures et offres est reportée au jeudi 13 mars 2025 à 12h00.
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 64a074d3-9227-4861-8f92-adfb7ba81c15 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 17
Date d’envoi de l’avis: 12/02/2025 09:54:38 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 99904-2025
Numéro de publication au JO S: 31/2025
Date de publication: 13/02/2025
