1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Activité de l’entité adjudicatrice: Activités portuaires
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: CAP 2020 : Travaux de réalisation de colonnes ballastées
Description: CAP 2020 : Travaux de réalisation de colonnes ballastées
Identifiant de la procédure: a4d97f26-c796-47aa-ae63-16de76cbe519
Identifiant interne: 24IP004
Type de procédure: Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45111230 Travaux de stabilisation des sols
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45262210 Travaux de fondation
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
Informations complémentaires: Pour chaque lot, l'attribution du marché pourra donner lieu à négociation dans les conditions définies au Règlement de la consultation (Phase Candidature). Le GPMD se réserve la possibilité d'attribuer chaque marché sur la base des offres initiales sans négociation. Pour le lot 1, le délai d'exécution du marché est de 6 mois maximum à compter du lendemain de sa notification (hors garantie de parfait achèvement d'un an), période de préparation (2 mois) comprise. Pour le lot 2, le délai d'exécution du marché est de 3 mois maximum à compter du lendemain de sa notification (hors garantie de parfait achèvement d'un an), période de préparation (1 mois) comprise. Visite obligatoire uniquement pour la remise des offres. Lieu d'exécution : Port Ouest de Dunkerque. Le présent avis de publicité est complété par le règlement de la consultation (Phase Candidature) téléchargeable gratuitement sur le site du profil acheteur du GPMD. En cas de contradiction entre le présent avis de publicité et ledit règlement de la consultation, ce dernier prévaudra.
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/25/UE
2.1.5.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 2
Conditions du marché:
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés: 2
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Colonnes ballastées courantes situées dans l'emprise de la RD601 provisoire
Description: Colonnes ballastées à réaliser dans l'emprise de la RD601 provisoire
Identifiant interne: 24IP004 - Lot 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45111230 Travaux de stabilisation des sols
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45262210 Travaux de fondation
Options:
Description des options: Le GPMD se réserve la possibilité de passer un ou plusieurs marchés publics sans publicité ni mise en concurrence préalable pour la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire en application de l'article R2122-7 du Code de la commande publique dans les conditions prévues au CCAP du marché.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 3 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Voir article 6 du règlement de la consultation (phase candidature)
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Voir article 6 du règlement de la consultation (phase candidature)
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Prix des prestations proposées
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Qualité
Description: Qualité des moyens et de la démarche santé et sécurité au travail proposés
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10
Critère:
Type: Qualité
Description: Qualité et pertinence du planning prévisionnel détaillé proposé accompagné d'une note explicative de fonctionnement
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 5
Critère:
Type: Qualité
Description: Qualité de l'organisation générale du chantier et des modalités d'exécution des travaux proposées
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10
Critère:
Type: Qualité
Description: Qualité de la démarche environnementale proposée
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 15
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: français
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financière: Garantie de parfait achèvement
Date limite de réception des demandes de participation: 03/02/2025 12:00:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat: NC
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Montage financier: Crédit d'investissement du GPMD
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Lille
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Lille
Organisation qui reçoit les demandes de participation: GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Organisation qui traite les offres: GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Colonnes ballastées courantes situées en dehors de l'emprise de la RD601 provisoire
Description: Colonnes ballastées courantes situées en dehors de l'emprise de la RD601 provisoire
Identifiant interne: 24IP004 - Lot 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45111230 Travaux de stabilisation des sols
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45262210 Travaux de fondation
Options:
Description des options: Le GPMD se réserve la possibilité de passer un ou plusieurs marchés publics sans publicité ni mise en concurrence préalable pour la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire en application de l'article R2122-7 du Code de la commande publique dans les conditions prévues au CCAP du marché.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 6 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: Voir article 6 du règlement de la consultation (Phase Candidature)
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Voir article 6 du règlement de la consultation (Phase Candidature)
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Prix des prestations proposées
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Qualité
Description: Qualité des moyens et de la démarche santé et sécurité au travail proposés
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10
Critère:
Type: Qualité
Description: Qualité et pertinence du planning prévisionnel détaillé proposé accompagné d'une note explicative de fonctionnement
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 5
Critère:
Type: Qualité
Description: Qualité de l'organisation générale du chantier et des modalités d'exécution des travaux proposées
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10
Critère:
Type: Qualité
Description: Qualité de la démarche environnementale proposée
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 15
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: français
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financière: Garantie de parfait achèvement.
Date limite de réception des demandes de participation: 03/02/2025 12:00:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat: NC
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Montage financier: Crédit d'investissement du GPMD
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Lille
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Lille
Organisation qui reçoit les demandes de participation: GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Organisation qui traite les offres: GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
8. Organisations
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Tribunal administratif de Lille
Numéro d’enregistrement: 17590003400026
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint Hilaire CS 62039
Ville: Lille
Code postal: 59014
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
Point de contact: Greffe du Tribunal administratif de Lille
Téléphone: 0359542342
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Numéro d’enregistrement: 78359503600014
Adresse postale: Port 2505 - 2505 Route de l'Ecluse Trystram - BP 46534
Ville: Dunkerque
Code postal: 59386
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
Point de contact: M. Stéphane GAVAUD
Téléphone: 0328287433
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: a65e4934-95aa-4f41-abb9-c44777f97191 - 02
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 17
Date d’envoi de l’avis: 08/01/2025 12:14:38 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 13045-2025
Numéro de publication au JO S: 6/2025
Date de publication: 09/01/2025
