Centrale des marchés
Marché de travaux Organisme : Mairie de Dun-les-Places Rue du 26-Juin-1944 58230 Dun-les-Places FR Téléphone : 0386846205 Intitulé : Objet : Marché de travaux
Mairie de Dun-les-Places 58230Dun-les-Places mairie.dunlesplaces@wanadoo.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1245070

Date de clôture estimée : 28/10/14
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (02/10/14)

Organisme : Mairie de Dun-les-Places Rue du 26-Juin-1944 58230 Dun-les-Places FR Téléphone : 0386846205

Intitulé :

Objet : Marché de travaux

Référence : 2014-2

Procédure : Procédure adaptée

Type de marché : Travaux

Lieu d'exécution : Nièvre (58)

Date d'ouverture de la salle : 01/10/2014 17:04:32

Date limite de dépôt des plis : 28/10/2014 12:00:00

Lots : Lot 1 : Maçonnerie / Pierre de Taille / Echafaudages / V.R.D Lot 2 : Charpente Bois Lot 3 : Couverture ardoises / Ouvrages plomb

Description : 1. Maître d'ouvrage : Commune de Dun Les Places 2. Objet de la consultation : Marché de travaux 3. Mode de passation : Procédure adaptée avec attribution des lots séparés, relancée suite à un appel d'offre infructueux. 4. Décomposition des Lots : Lot 1 : Maçonnerie, Pierre de taille, Echafaudages, V.R.D Lot 2 : Charpente Bois Lot 3 : Couverture ardoises, Ouvrages plomb 5. Délai d'exécution envisagé : 2 tranches de travaux (7 mois + 6 mois de travaux) Début des travaux envisagé : Février 2015 6. Forme juridique : Chaque lot sera attribué à un titulaire unique ou à un groupement d'entreprises solidaires. La désignation des sous-traitants peut augmenter la valeur technique de la proposition. 7. Modalité d'obtention du DCE : Conformément à l'article 56 du C.M.P le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : http:/www.klekoon.fr ou demande à faire auprès du secrétariat de la commune : tél : 03-86-84-62-05 mail : mairie.dunlesplaces@wanadoo.fr 8. Date limite de réception des offres : le mardi 28 Octobre 2014 à 12:00 9. Justifications et pièces à produire : détaillé dans le Règlement de consultation 10. Critères de Jugement des offres (pour les candidats admissibles) - la valeur technique de l'offre : 60% - le prix proposé : 40% 11. Négociation : Une négociation sera menée par la commune avec les concurrents présentant les offres les plus intéressantes économiquement. 12. Renseignements d'ordre administratif + visite du site : Secrétariet de la commune (Ouverture le vendredi) Mme Lucienne BIARDOUX (Maire) Tel : 03-86-84-62-05 Mail: mairie.dunlesplaces@wanadoo.fr Visite : Mme Nicole JOYOT, tel 03-86-84-64-91 13. Renseignements d'ordre technique : Simon BURI - Archtecte D.P.L.G (Sombernon) Tél: 03-80-33-43-69 Mail : Simon.Buri@wanadoo.fr 14. Date d'envoi à la publication : Lundi 6 Octobre 2014.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00