Centrale des marchés
93 remplacement de jeux et réfection des sols souples à Drancy 93 remplacement de jeux et réfection des sols souples à Drancy remplacement de jeux et réfection des sols souples. code_postal : 93701 ville : Drancy Cedex, lieu : service des marchés publics...
Ville de Drancy 93701Drancy
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

93 remplacement de jeux et réfection des sols souples à Drancy

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1292256

Date de clôture estimée : 03/12/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (07/11/14)
14-168602

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Drancy.
Correspondant : M. le maire, service des marchés publics, place de l'hôtel de ville, Bp76 93701 Drancy Cedex.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : remplacement de jeux et réfection des sols souples.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45432111.

Lieu d'exécution .
Code NUTS : øFR106ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
les concurrents doivent présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation (solution de base).
mais ils peuvent également présenter, conformément à l'article 50 du Code des marchés publics, une offre comportant des variantes.
les variantes ne peuvent porter que sur :
Une seule variante possible sur la technique et matériaux utilisés pour le sol.
Trois variantes possibles concernant les jeux.
Les avantages et inconvénients de l'offre de base et de la variante à l'offre de base devront être détaillés dans le mémoire technique afin de donner le maximum d'informations. Des exemples ou des références pourront accompagner l'argumentaire
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la durée du marché se confond avec les délais d'exécution des travaux et court jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement.
les délais d'exécution des travaux sont laissés à l'initiative du candidat qui devra les préciser à l'acte d'engagement.
le délai d'exécution comprend la préparation des travaux, l'exécution des travaux, le repliement de chantier ainsi que le nettoyage du site.
le délai d'exécution des travaux part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
le candidat doit fournir dans son offre un calendrier d'exécution détaillé par site en concordance avec les délais proposés.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : non.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les travaux, objet du présent marché, seront rémunérés dans les conditions fixées par les règles de la comptabilité publique.
les travaux seront rémunérés sur les ressources propres de la collectivité, à la section investissement du budget communal.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : l'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l'exécuteront à la place du titulaire.
le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
- en qualité de membres de plusieurs groupements.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :
Garanties et capacités techniques et financières
capacités professionnelles.



Situation juridique - références requises : les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du Code des marchés publics :
-la lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants ; dans le cas d'un groupement d'entreprises, ce document devra être daté et signé en original par tous ses membres et par le mandataire qui sera explicitement désigné par les membres du groupement (Dc1) ;
-Déclaration du candidat (ou formulaire Dc2) entièrement renseignée, datée et signée ;
-Extrait Kbis de moins de 3 mois, ou équivalent, permettant notamment de vérifier l'habilitation du signataire des pièces du dossier de candidature et du marché ;
-Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
-Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP ;.



Capacité économique et financière - références requises : les renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du Code des marchés publics :
-Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du Code des marchés publics :
-Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
-Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature ;
-Liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
Les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier :
-QUALISPORT et /Ou QUALIPAYSAGE 750, 751, 761 ou références équivalentes.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- la valeur technique, notée sur 55, sera jugée selon les sous-critères suivants : - mode organisationnel : clarté du mode opératoire de la prestation et méthodologie pour garantir le bon déroulement des opérations en prenant en compte la sécurité avant, pendant et après chantier ; organisation et méthodologie technique/administrative de chantier pour chaque site en relation avec le planning et les équipes sur place ainsi que le service après vente pendant la période de garantie (annexe 1): 25 points - qualité et performance des sols : qualité des matériaux utilisés pour exécuter les prestations en adéquation avec le site jugée aux travers des fiches techniques ; durée de garantie des sols : 15 points - qualité et performance des jeux proposés : qualité des matériaux utilisés pour exécuter les prestations en adéquation avec le site jugée aux travers des fiches techniques ; durée de garantie des jeux ; présentation des aires de jeux modifiées : 15 points : 55 % ;
- le prix des prestations, noté sur 40, sera jugé à partir de la décomposition du prix global forfaitaire. : 40 % ;
- le délai d'exécution, noté sur 5, sera jugé sur le délai proposé dans l'acte d'engagement et sa cohérence avec le calendrier d'exécution détaillé par site. : 5 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 3 décembre 2014, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : T2014/15/OP.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le présent avis est envoyé par voie électronique sur le site www.achatpublic.com et donne un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation; dossier gratuit téléchargeable sur le site www.achatpublic.com.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 5 novembre 2014.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Mairie de Drancy.
service des marchés publics, place de l'hôtel de ville, Bp76, 93701 Drancy Cedex.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Mairie de Drancy.
Correspondant : Mme GRONDIN, place de l'hôtel de ville, Bp76, 93701 Drancy Cedex, tél. : 07-77-31-04-82.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mairie de Drancy.
Correspondant : Mme PARMENTIER, service des marchés publics, place de l'hôtel de ville, Bp76, 93701 Drancy Cedex, tél. : 01-48-96-51-35, courriel : marches.publics@drancy.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mairie de Drancy.
Correspondant : Mme PARMENTIER, service des marchés publics, place de l'hôtel de ville, Bp76, 93701 Drancy Cedex, tél. : 01-48-96-51-35, courriel : marches.publics@drancy.fr, adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_vXtZkG9bGn.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montreuil 7, rue Catherine Puig 93100 Montreuil.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Montreuil 7, rue Catherine Puig 93100 Montreuil.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00