Centrale des marchés
59 création d'une chaufferie dans le bâtiment a du site IUFM à Douai 59 création d'une chaufferie dans le bâtiment a du site IUFM à Douai création d'une chaufferie dans le bâtiment A du site IUFM de Douai. code_postal : 59500 lieu : centre IUFM - 161 rue d'esque...
Université d'Artois 62030Arras marches.achats@univ-artois.fr 0321604936
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

59 création d'une chaufferie dans le bâtiment a du site IUFM à Douai

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 539130

Date de clôture estimée : 18/04/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (27/03/13)
13-54084

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Université d'Artois.
Correspondant : Mme Coilliot Sylvie, 9 rue du temple B.P. 10665 62030 Arras Cedex tél. : 03-21-60-37-89 télécopieur : 03-21-60-49-36 courriel : marches.achats@univ-artois.fr adresse internet : http://www.univ-artois.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.marches-publics.gouv.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Objet du marché : création d'une chaufferie dans le bâtiment A du site IUFM de Douai.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45000000.

Lieu d'exécution : centre IUFM - 161 rue d'esquerchin, 59500 Douai.

Code NUTS : øFR30ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
les variantes administratives (clauses du Ccap) ne sont pas autorisées. Des variantes techniques pourront être proposées par les candidats, elles feront l'objet d'une décomposition de prix distincte. Pour que sa variante soit recevable, le candidat doit obligatoirement répondre à l'offre de base.
une visite des lieux est obligatoire. La personne à contacter est précisée dans l'article 6 du règlement de consultation
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le délai global d'exécution des travaux est de 12 semaines (période de préparation de 4 semaines incluse). Les candidats ne sont pas autorisés à le modifier.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Prestations divisées en lots : non.

Cautionnement et garanties exigés : sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, une avance forfaitaire appliquée sur le montant initial du marché en prix de base sera versée au titulaire dans les conditions de l'article 87 du code des marchés publics. Le mandatement interviendra dans un délai d'un mois à compter de la date effective de commencement du délai contractuel d'exécution des travaux. Le montant de l'avance n'est ni révisable, ni actualisable. Le remboursement de l'avance forfaitaire commencera lorsque le montant des travaux, régie exclue, atteindra ou dépassera 60 % du montant initial du marché. Il se terminera lorsque ledit montant aura atteint 80 %.
Sur demande des sous-traitants, une avance forfaitaire peut également leur être accordée selon les dispositions de l'article 87 du CMP et dans les mêmes conditions de versement et de remboursement que ci-dessus.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : ressources propres.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché sera attribué à une société unique.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : ne seront pas admises les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43 à 47 du CMP et qui ne présentent pas de références ou de garanties techniques et financières suffisantes. La sélection des candidatures se fera sur les références et les moyens présentés dans le dossier.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- la valeur financière : 50 % ;
- la valeur technique : 40 % ;
- le traitement des déchets : 10 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 18 avril 2013, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2012-33.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 mars 2013.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille 143 rue Jacquemars Giélée B.P. 2039 59014 Lille Cedex tél. : 03-20-63-13-00 télécopieur : 03-20-63-13-47.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du tribunal administratif de Lille 143 rue Jacquemars Giélée B.P. 2039 59014 Lille Cedex tél. : 03-20-63-13-00 télécopieur : 03-20-63-13-47.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00