Stade Marcel Desmars, éclairage led

Commune de Divatte-sur-Loire
stade Marcel Desmars, éclairage led
Procédure adaptée
I. Identification de l'organisme qui passe le marché
Correspondant : Christelle Braud.
Nom de l'organisme acheteur : commune de Divatte-sur-Loire.
Informations d'adresse : 10 rue Mériadec Laënnec, 44450 Divatte-sur-Loire.
Téléphone : +33 2 40 33 34 00.
Courriel : mairie@divattesurloire.fr
URL pouvoir adjudicateur : http://www.divattesurloire.fr
URL profil d'acheteur : https://divattesurloire.e-marchespublics.com
II. Description du marché
Nature de marché : marché de travaux.
Objet du marché : stade Marcel Desmars, éclairage led.
Lieu d'exécution : rue du Stade, 44450 Divatte-sur-Loire.
III. Caractéristiques principales
Des variantes seront-elles prises en compte : non.
Caractéristiques principales : réalisation de l'installation de projecteurs technologie led pour le terrain synthétique de football et la zone d'entrainement des gardiens de but, de transformation de l'armoire de commande de cette installation
V. Durée du marché ou délai d'exécution
La durée du marché est de 120 jours calendaires.
VI. Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant) : néant.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Autres renseignements demandés : se référer aux articles 4.1 - 4.2 et 4.3 du règlement de consultation.
VIII. Type de procédure
Type de procédure : procédure adaptée.
IX. Critères d'attribution
Critères de jugement des offres : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de consultation.
X. Conditions de délai
Date limite de réception des offres : 4 juillet 2025, heure locale : 12 h 00.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours.
XI. Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2025010T.
Renseignements complémentaires : les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.
XII. Adresses complémentaires
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus :
Adresse internet : https://divattesurloire.e-marchespublics.com
Adresse à laquelle les offres peuvent être envoyées :
Adresse internet : http://www.divattesurloire.fr