Centrale des marchés
Renforcement de la voirie communale. Programme 2014 Dirinon Renforcement de la voirie communale Programme 2014 PROCÉDURE ADAPTÉE 1. Maître de l'ouvrage : commune de Dirinon, mairie, 29800 Dirinon. Tél. 02 98 07 01 33
Commune de Dirinon 29800Dirinon
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Renforcement de la voirie communale. Programme 2014

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1153365

Date de clôture estimée : 08/09/14
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (31/12/30)
7106084201
SOURCEWEB (03/08/14)
SOURCEWEB (10/07/14)
Dirinon
Renforcement de la voirie communale Programme 2014
PROCÉDURE ADAPTÉE
1. Maître de l'ouvrage : commune de Dirinon, mairie, 29800 Dirinon. Tél. 02 98 07 01 33.
Pouvoir adjudicateur : M. le Maire de Dirinon.
2. Procédure de passation : procédure de passation par marché à procédure adaptée en application de l'article 28 du Code des marchés publics.
3. Forme du marché : marché de travaux.
4. Objet du marché : renforcement de la voirie communale, programme 2014.
- Déblais : 220 m3.
- Découpe BB : 1 765 ml.
- TVP pour accotements : 195 t.
- PATA émulsion : 15 t.
- Couche accrochage : 2 700 m2.
- BB 0/10 : 345 t.
- GB 0/14 manuel : 400 t.
- Joints émulsion : 1 800 ml
- Regard avaloir : 10 u.
5. Délai d'exécution : 3 mois.
6. Offres :
a) Date limite de réception des offres : lundi 8 septembre 2014 à 12 h 00.
b) Retrait des dossiers de consultation des entreprises sur la plate-forme : www.bretagne-marchespublics.com
c) Les documents de la consultation sont disponibles par voie électronique sur la plate-forme de dématérialisation www.bretagne-marchespublics.com sous la référence publique "DIRINON-Renforcement de la voirie communale, programme 2014", après avoir installé les pré-requis techniques et avoir pris connaissance du manuel d'utilisation ;
d) Adresse à laquelle devront être adressées les offres : M. le Maire, mairie, 29460 Dirinon.
- Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à : M. Joël Grall, communauté de communes Landerneau-Daoulas.
Tél. 02 98 21 37 67.
7. Renseignements et justifications demandés : les certificats, attestations et déclarations visés aux articles 44 à 46 du Code des marchés publics :
- lettre de candidature, imprimé DC4,
- déclaration du candidat, DC5F et DC6,
- état annuel des certificats reçus DC7 (documents disponibles sur le site www.minefi.gouv.fr),
- attestation sur l’honneur dûment datée et signée justifiant que le candidat a satisfait aux obligations de l’article 44,
- certificats de qualification et de classification professionnelles,
- moyens en matériel et en personnel ainsi que des références récentes pour des travaux similaires,
- pouvoir de la personne habilitée à engager l’entreprise,
- attestations d’assurances de l’entreprise,
- justificatif de l’inscription au registre de la profession ou au registre du commerce le cas échéant.
8. Critères de jugement des offres : le jugement des offres des candidats admis à en présenter sera effectué à partir des critères suivants :
- 1. le prix des prestations : 70 %,
- 2. la valeur technique, compétences, références professionnelles, organisation générale, méthodologie et moyens envisagés (SOSED) : 30 %.
9. Date d'envoi à la publication : le 29 juillet 2014.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00