Centrale des marchés
travaux de création d'une plateforme d'observation structure bois/métal à rosconnec (commune de dinéault) Travaux de création d'une plateforme d'observation structure bois/métal à Rosconnec (commune de Dinéault) poste : 25-92 ville : Quimper cedex url : http://www.finistere.fr tel : 02-98-76-2...
Département du Finistère 29196Quimper cedex marches.daaee@finistere.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux de création d'une plateforme d'observation structure bois/métal à rosconnec (commune de dinéault)

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4560262

Date de clôture estimée : 07/06/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (10/05/19)
19-73139
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 29
Annonce No 19-73139
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Département du Finistère.
 Correspondant : Mme conseil départemental du finistere La présidente, daaee-Service Ressources 32 boulevard Dupleix 29196 Quimper Cedex, tél. : 02-98-76-20-20, poste 25-92, courriel : marches.DAAEE@finistere.fr adresse internet : http://www.finistere.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.megalisbretagne.org.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux de création d'une plateforme d'observation structure bois/métal à Rosconnec (commune de Dinéault).
Type de marché de travaux :  conception-réalisation.
CPV - Objet principal : 45221113.
Lieu d'exécution : marais de Rosconnec, 29150 Dinéault.
Code NUTS : FRH02.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

la consultation donnera lieu à un marché ordinaire. Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, ni en phases.
Les variantes sont autorisées dans les limites du dossier de consultation (variantes techniques).
Les candidats peuvent remettre une seule offre variante. Cette variante est possible uniquement sur la suppression des contreventements par plats ou tirants métalliques (les contreventements sont compris dans la solution de base). Se référer au CCTP, au point "contreventement" de l'article 6.2 "structure métallique".
Les candidats qui présenteront une offre proposant une variante sont également tenus de présenter une offre conforme à la solution de base
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le marché prend effet dès sa notification.
Le délai d'exécution des prestations est fixé à 20 Semaines à compter de l'ordre de service de démarrage.
La période de préparation de 8 semaines est comprise dans le délai d'exécution (article 7.3 du Ccap).
Estimation de la valeur (H.T.) : 122 000 euros.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestations divisées en lots : non.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 25 juillet 2019.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les modalités d'actualisation des prix sont indiquées à l'article 6-2 du CCAP. Paiement par virement bancaire dans un délai maximal de 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : en cas de groupement conjoint, le pouvoir adjudicateur imposera que le mandataire soit solidaire des autres membres du groupement.
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article R2142-21 du code de la commande publique.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : - capacités techniques et financières
- références
- certifications ou équivalences pour les travaux d'ouvrage de charpente et d'ouvrages extérieurs (à titre d'exemple : Qualibat, ctba+, Qualibat 2303).
Situation juridique - références requises : - Document Unique de Marché Européen (dume)
- dispositif hors DUME :
*Lettre de candidature (formulaire Dc1)
*Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (formulaire Dc2) précisant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfère le marché, réalisées au cours des 3 derniers exercices

- s'il est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : - les moyens humains et matériels du candidat avec présentation de Cvs du personnel prévu pour ces travaux avec compétences sur des chantiers similaires et présentation des fiches techniques du matériel prévu pour ces travaux
- expérience dans la mise en œuvre de la solution technique proposée, avec présentation d'ouvrages et de solutions techniques similaires.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC 4, Déclaration de sous-traitance (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4);
     - S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre.

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) : 
     - Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
     - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 7 juin 2019, à 16 heures.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019DAAEEPLATEFORMEOBS.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
le dossier de consultation est disponible gratuitement sur le profil acheteur.
Les candidats transmettent obligatoirement leurs offres par voie dématérialisée, et selon les conditions indiquées à l'article 5-4 du RC.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 mai 2019.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes 3 contour de la Motte 35000 Rennes, tél. : 02-23-21-28-28, télécopieur : 02-99-63-56-84 adresse internet : http://www.ta-rennes.juradm.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de Rennes 3 contour de la Motte 35000 Rennes, tél. : 02-23-21-28-28, télécopieur : 02-99-63-56-84 adresse internet : http://www.ta-rennes.juradm.fr.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous