Centrale des marchés
marché de travaux de démolition de 10·pavillons accolés, cité Le Clos Fleuri, rue des Vergers à Dinan Dinan marché de travaux de démolition de 10·pavillons accolés, cité Le Clos Fleuri, rue des Vergers à Dinan procédure adaptée suivant le décret n°·2016-360 du 25·mars·2016 et l’ordonnance n°·20...
OPH Dinan Habitat 22101Dinan dinan.ophlm@dinan-habitat.fr 02 96 87 15 20
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux de démolition de 10·pavillons accolés, cité Le Clos Fleuri, rue des Vergers à Dinan

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 2082943

Date de clôture estimée : 10/06/16
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (18/05/16)
7139154401
SOURCEWEB (14/05/16)
Dinan
marché de travaux de démolition de 10·pavillons accolés, cité Le Clos Fleuri, rue des Vergers à Dinan
procédure adaptée suivant le décret n°·2016-360 du 25·mars·2016 et l’ordonnance n°·2015-899 du 23·juillet·2015
1. Identification de l’administration concernée : OPH Dinan Habitat, 14, boulevard de l’Europe, CS 61017, 22101 Dinan cedex. Tél. 02 96 87 15 15.
Fax 02.96.87.15.20. Mail : dinan.ophlm@dinan-habitat.fr

2. Objet du marché : marché de travaux de démolition de 10 pavillons accolés, cité Le Clos Fleuri, rue des Vergers à Dinan.
Lot 1 : désamiantage, déconstruction, démolition.

3. Procédure de passation : procédure adaptée suivant le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.

4. Délai d’exécution : 2 mois (hors période de congés et de préparation).

5. Début d’exécution des travaux : à partir de septembre 2016.

6. Justifications à produire : conformes aux exigences de l’ordonnance n° 2015-899 et article 48 du décret n° 2016-360 et décrites dans le règlement de consultation.

7. Dispositions relatives à l’insertion professionnelle : conformes à l’article 38 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, décrites dans le règlement de consultation comportent des clauses visant à promouvoir l’emploi de personnes considérées comme prioritaires au regard des politiques publiques de l’emploi.

8. Critères d’attribution avec leur pondération : offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères énoncés dans le règlement de consultation.

9. Modalité d’obtention du dossier : le DCE est consultable et téléchargeable gratuitement sur le site : www.synapse-ouest.com
Le DCE peut être retiré gratuitement au siège de Dinan Habitat à l’adresse mentionnée ci-dessus, pendant les horaires d’ouverture au public ou transmis par courrier sur demande écrite (fax, courrier ou mail).

10. Date limite de remise des offres : vendredi 10 juin à 16 h 00.

11. Délai de validité des offres : 180 jours (centre quatre-vingt jours).

12. Renseignements complémentaires :

Le maître d’oeuvre : F.C.I.D., 5, rue de l’Étoile-du-Matin, Aprolis IV, 44600 Saint-Nazaire au 02 40 45 14 00.
Service pôle constructions de Dinan Habitat, Thierry Doualan au 02 96 87 15 15.

13. Date d’envoi de l’avis à la publication : vendredi 13 mai 2016.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous