Centrale des marchés
Crematorium Dijon Mirande - Réaménagement des espaces accueil public et création d'une salle annexe Crematorium Dijon Mirande - Réaménagement des espaces accueil public et création d'une salle annexe tel : 03-80-74-51-72 adresse : 40 Avenue du Drapeau, CS 17510 mel : correspondre@aws-franc...
DIJON METROPOLE 21075Dijon correspondre@aws-france.com
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Crematorium Dijon Mirande - Réaménagement des espaces accueil public et création d'une salle annexe

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4627344

Date de clôture estimée : 03/07/19
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (05/06/19)
BOAMP (05/06/19)
19-87347
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 21
Annonce No 19-87347
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : DIJON METROPOLE.
 Correspondant :  le président, 40 avenue du Drapeau, CS 17510 21075 Dijon, tél. : 03-80-74-51-72, courriel : correspondre@aws-france.com adresse internet : https://www.metropole-dijon.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : crematorium Dijon Mirande - réaménagement des espaces accueil public et création d'une salle annexe.
CPV - Objet principal : 45113000.
Lieu d'exécution : crématorium Dijon Mirande.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

crematorium Dijon Mirande - réaménagement des espaces accueil public et création d'une salle annexe.
les prestations de travaux relèvent de la Catégorie 2 au sens de l'article R.4532-1 du Code du travail.
procédure adaptée ouverte (Articles R2123-1 1° - inférieure au seuil des procédures formalisées - code de la commande publique).
le marché est décomposé en 15 lots.
la durée globale du marché est de 24 mois à compter de la notification.
le délai d'exécution est de 18 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des prestations. La durée de préparation du chantier est de 4 semaines hors délai d'exécution
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : crematorium Dijon Mirande - réaménagement des espaces accueil public et création d'une salle annexe.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : les règlements sont diminués d'une retenue de garantie d'un taux de 5,0% calculée sur le montant (T.T.C.) des prestations.
les montants ainsi prélevés sont restitués au titulaire à la fin du contrat sauf réserves formulées par l'acheteur et non rectifiées par le titulaire.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les offres seront présentées librement, soit individuellement soit en groupement.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
     - Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) : 
     - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 3 juillet 2019, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : CREMAEPCV19.

Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info
La remise des offres est subordonnée à une visite obligatoire des lieux d'exécution du marché pour les lots : 1,2,3,4,6,8,12,14 et 15.
les visites auront lieu :
Le mardi 11 juin de 8h30 à 10 heures : pour les lots : 1-2-3-4-6-8-12-14-15
le vendredi 14 juin de 8h30 à 10 heures : pour les lots : 1-2-3-4-6-8-12-14-15
le mardi 18 juin de 8h30 à 10 heures : pour les lots : 1-2-3-4-6-8-12-14-15
concernant les autres lots, la visite est facultative.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 5 juin 2019.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon 22 rue d'assas B.P. 61616 21016 Dijon, tél. : 03-80-73-91-00, courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr, télécopieur : 03-80-73-39-89.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. -
1 : Installations de chantier - protections de chantier
C.P.V. - Objet principal : 45100000.
Mots descripteurs : Charpente, Démolition, Gros œuvre, Maçonnerie, Terrassement

Lot(s) 2. -
2 : Terrassements - vRD
C.P.V. - Objet principal : 45112500.
Mots descripteurs : Charpente, Démolition, Gros œuvre, Maçonnerie, Terrassement

Lot(s) 3. -
3 : Démolition - gros œuvre - maconnerie
C.P.V. - Objet principal : 45262522.
Mots descripteurs : Charpente, Démolition, Gros œuvre, Maçonnerie, Terrassement

Lot(s) 4. -
4 : Charpente métallique
C.P.V. - Objet principal : 44142000.
Mots descripteurs : Charpente, Démolition, Gros œuvre, Maçonnerie, Terrassement

Lot(s) 5. -
5 : Charpente bois
C.P.V. - Objet principal : 44142000.
Mots descripteurs : Charpente, Démolition, Gros œuvre, Maçonnerie, Terrassement

Lot(s) 6. -
6 : Couverture - etancheité - bardage
C.P.V. - Objet principal : 45261210.
Mots descripteurs : Charpente, Démolition, Gros œuvre, Maçonnerie, Terrassement

Lot(s) 7. -
7 : Vetures en pierre agrafée
C.P.V. - Objet principal : 45320000.
Mots descripteurs : Charpente, Démolition, Gros œuvre, Maçonnerie, Terrassement

Lot(s) 8. -
8 : Menuiserie aluminium - serrurerie
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Charpente, Démolition, Gros œuvre, Maçonnerie, Terrassement

Lot(s) 9. -
9 : Platerie - peinture
C.P.V. - Objet principal : 44810000.
Mots descripteurs : Charpente, Démolition, Gros œuvre, Maçonnerie, Terrassement

Lot(s) 10. -
10 : Menuiserie bois
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Charpente, Démolition, Gros œuvre, Maçonnerie, Terrassement

Lot(s) 11. -
11 : Faux plafonds
C.P.V. - Objet principal : 31524120.
Mots descripteurs : Charpente, Démolition, Gros œuvre, Maçonnerie, Terrassement

Lot(s) 12. -
12 : Revetement de sol - faiences
C.P.V. - Objet principal : 44112200.
Mots descripteurs : Charpente, Démolition, Gros œuvre, Maçonnerie, Terrassement

Lot(s) 13. -
13 : Electricité
C.P.V. - Objet principal : 09310000.
Mots descripteurs : Charpente, Démolition, Gros œuvre, Maçonnerie, Terrassement

Lot(s) 14. -
14 : Plomberie - sanitaires - cvc
C.P.V. - Objet principal : 45330000.
Mots descripteurs : Charpente, Démolition, Gros œuvre, Maçonnerie, Terrassement

Lot(s) 15. -
15 : Espaces verts - clotures - portails
C.P.V. - Objet principal : 34928200.
Mots descripteurs : Charpente, Démolition, Gros œuvre, Maçonnerie, Terrassement
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous